Гражданско-правовой договор 0173200000515000213

на поставку электродов ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии для оснащения ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»


город Москва                     «08» июня 2015 г.


    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Османова Исмаила Магомедтагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Совента» (ОГРН: 1137746179493, место нахождения: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаря Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку электродов ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии для оснащения лечебно – профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы (РМ2015-68) (реестровый номер закупки 0173200000515000213, протокол от 05.05.2015 г. № 3, Лот № 1) заключили настоящий Гражданско-правовой договор о нижеследующем:


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

    В настоящем Гражданско-правовом договоре, а также дополнительных соглашениях, актах и иных документах нижеследующие термины и определения означают следующее:

    Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы», осуществляющее закупку медицинских изделий для Получателя.

    Гражданско-правовой договор – настоящий Гражданско-правовой договор, заключенный по итогам определения Поставщика в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получатель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» в соответствии с планом распределения.

Медицинские изделия – электроды ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в ассортименте, количестве и по ценам согласно спецификации к настоящему Гражданско-правовому договору, а также заявке Поставщика на участие в закупке.

Основание для заключения настоящего Гражданско-правового договора – настоящий Гражданско-правовой договор заключен по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку электродов ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии для оснащения лечебно – профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы (РМ2015-68) (реестровый номер закупки 0173200000515000213, протокол от 05.05.2015 г. № 3, Лот № 1).


1. ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

    1.1. Предметом Гражданско-правового договора является поставка Поставщиком медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) в соответствии с условиями настоящего Гражданско-правового договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия в соответствии со спецификацией настоящего Гражданско-правового договора, медико-техническим заданием, изложенным в документации о закупке, своим предложением (заявкой), признанным лучшим по итогам определения поставщика.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего Гражданско-правового договора и регулируются в порядке, предусмотренном настоящим Гражданско-правовым договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Гражданско-правового договора;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

- осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- контролировать качество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ.

2.3. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.4. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, Получателя;

- требовать своевременной оплаты исполненных Поставщиком обязательств;

- требовать от Получателя (Получателей) своевременного принятия медицинских изделий.

2.5. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Гражданско-правовому договору;

- представить по запросу Заказчика и Получателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Гражданско-правового договора;

- к установленному контактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Гражданско-правовым договором;

- представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего Гражданско-правового договора;

- предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

- незамедлительно в срок не более двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика предоставить экспертам все необходимые материалы, относящиеся к исполнению Гражданско-правового договора, в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертной организации для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

2.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что на момент заключения Гражданско-правового договора:

1) в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Гражданско-правовому договору;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным Гражданско-правового договорам.


3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ПОСТАВЩИКОМ

    3.1. Сроки исполнения Гражданско-правового договора Поставщиком:

3.1. Сроки и порядок исполнения Гражданско-правового договора Поставщиком:

3.1.1. Поставка производится двумя партиями: 1-я партия в размере 50% в течение 130 дней, с даты подписания Гражданско-правового договора; 2-я партия в размере 50% в течение 190 дней, с даты подписания Гражданско-правового договора.

3.2. Порядок поставки (доставки) медицинских изделий Получателю (Получателям):

    3.2.1. Поставщик уведомляет Получателя (Получателей) о готовности осуществить очередную поставку в пределах сроков, установленных настоящим Гражданско-правовым договором или определенных в соответствии с ним.

Поставщик вправе осуществлять поставку каждой партии товара по частям.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика, Получатель обязан письменно подтвердить Поставщику готовность принять товар в сроки и в объемах, указанных в уведомлении Поставщика, либо предоставить письменное мотивированное объяснение неготовности принять товар. Отсутствие какого-либо письменного уведомления от Получателя означает готовность Получателя принять товар.

Получатель также обязан назначить ответственных лиц, ответственных за приемку, сообщить их контактные данные Поставщику и надлежащим образом оформить документы, подтверждающие полномочия ответственных лиц.

    3.2.2. Поставщик, в соответствии с установленными в спецификации ассортиментом и количеством медицинских изделий, производит поставку соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

Для исполнения своих обязательств по приемке Товара по настоящему Гражданско-правовому договору, Получатель обязан по адресу, указанному в Плане распределения, обеспечить наличие свободных складских помещений (при необходимости также помещений с требуемым температурным режимом) и персонала для приемки Товара в сроки, указанные в уведомлении Поставщика.

    3.2.3. Поставка медицинских изделий осуществляется Поставщиком Получателю (Получателям) в сроки, установленные п. 3.1.1. настоящего Гражданско-правового договора.

    3.2.4. Доставка медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) производится Поставщиком автомобильным транспортом. Поставщик за свой счет обеспечивает наличие (при необходимости) пропусков в пределы ТТК на грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

3.2.5. Медицинские изделия поставляются в упаковке (таре). Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами на русском языке.

3.2.6. Медицинские изделия принимаются на склад по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя). Факт передачи товара подтверждается подписью Получателя в товарной накладной.

В случае выявления недостатков медицинских изделий в процессе приема стороны оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранениями выявленных недостатков и подписания Получателем товарной накладной. Получатель не вправе отказаться от приемки товара, указанного Поставщиком в уведомлении.

    3.2.7. Поставщик обязан передать Получателю (Получателям) товарную накладную и счет-фактуру одновременно с передачей партии медицинских изделий в соответствии с п. 5.3. настоящего Гражданско-правового договора. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарной накладной и счете-фактуре сведений.

    3.2.8. Право собственности на товар переходят от Поставщика к Получателю после приемки товара Получателем на своем складе и подписания товарной накладной (Торг-12). Риски случайной гибели товара переходят в момент передачи Товара Получателю и подписания товарно-транспортной накладной.

    3.3. Поставщик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные и отчетные документы, предусмотренные условиями настоящего Гражданско-правового договора, подтверждающие исполнение Поставщиком обязательств, в срок не позднее семи календарных дней со дня исполнения соответствующего обязательства.

3.4. Поставщик обязан подтвердить страну происхождения медицинских изделий путем передачи Получателю счетов-фактур с указанием страны происхождения по каждой позиции поставляемых медицинских изделий, а также копией (копиями) действующего сертификата (сертификатов) соответствия ГОСТ Р либо декларации (деклараций) о соответствии ГОСТ Р на каждую позицию поставляемых медицинских изделий.

    3.5. В течение семи календарных дней с момента поставки последней партии медицинских изделий Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику для подписания в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору по форме согласно приложению к настоящему Гражданско-правовому договору (Приложение №2). В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору.

3.6. Привлечение субподрядных организаций – допускается. В случае, если Поставщик привлекает субподрядные организации для выполнения доставки товара на склад Получателя (Получателей), при этом передача товара Получателю (Получателям) и сдача результатов работ должны осуществляться непосредственно Поставщиком. В случае, если доставка товара требует в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующих разрешений или лицензий, Поставщик привлекает субподрядные организации, обладающих такими разрешениями или лицензиями.

В случае если цена настоящего Гражданско-правового договора составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, иные контактные данные) обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Поставщиком договор или договоры, общая цена которых составляет более чем десять процентов от цены настоящего Гражданско-правового договора.

3.7. В случае если в аукционной или конкурсной документации в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Гражданско-правового договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, объем привлечения таких субподрядчиков должен составлять не менее [--- %] от цены Гражданско-правового договора.

3.8. На основании заявки Получателя по соглашению сторон допускается изменение количества поставляемых изделий по отдельным позициям в пределах типоразмерного ряда одноименной продукции, имеющим одинаковую стоимость, в размере не более 25% от количества продукции, подлежащей поставке в целом по Гражданско-правовому договору, без изменения общего количества поставляемой продукции и общей цены Гражданско-правового договора.


4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

    4.1. Тара и упаковка медицинских изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, обеспечивать сохранность медицинских изделий при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических факторов (дождь, снег, град, низкие и высокие температуры и т.д.).

    4.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и, возможно, других языках на верхней и передней сторонах каждой упаковки и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование товара, место назначения, номер Гражданско-правового договора, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

    4.3. Упаковка сопровождается упаковочным листом на русском языке, содержащим сведения об ассортименте, комплектности и количестве упакованного товара, наименование и адрес Поставщика, Получателя, номер настоящего Гражданско-правового договора, а также условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на каждой упаковке.

    4.4. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.


5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку медицинских изделий в соответствии с Планом распределения и Спецификацией к настоящему Гражданско-правовому договору.

5.1.1. Приемка медицинских изделий Получателем (Получателями) осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

5.1.2. Поставщик обязан обеспечить поставку медицинских изделий на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя (Получателей). В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе по своему выбору отказать Поставщику в приеме медицинских изделий или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов, которые должны быть документально подтверждены Получателем. Товар, соответствующий условиям настоящего Гражданско-правового договора, Получатель обязан принять в полном объеме в день поставки.

5.2. Разгрузку медицинских изделий с транспорта Поставщика на объекте Получателя (Получателей) производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии медицинских изделий во время разгрузки.

5.3. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) с предоставлением Получателю (Получателям):

- товарной накладной в трех экземплярах, два из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), а один экземпляр остается у Получателя;

- товарно-транспортной накладной в двух экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, а один экземпляр остается у Получателя;

- счета-фактуры в двух экземплярах для Получателя и Заказчика;

- заверенных печатью Поставщика копий действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии), Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения России (Минздравсоцразвития РФ) на весь ассортимент поставленной партии медицинских изделий, в одном экземпляре каждый документ;

- документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

В случае отсутствия замечаний, Получатель обязан принять поставляемую партию товара по количеству, качеству и комплектности, а также в тот же день подписать товарно-сопроводительные документы и вернуть Поставщику его экземпляры.

5.4. Передачу медицинских изделий осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента медицинских изделий. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а медицинские изделия возвращаются Поставщику на устранение выявленных недостатков.

5.5. Получатель в день принятия партии медицинских изделий, при отсутствии обоснованных замечаний обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и передать представителю Поставщика два подписанных экземпляра товарной накладной. Датой приемки партии медицинских изделий от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Получателем.

5.6. Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии медицинских изделий в момент поставки в случае, если:

- партия медицинских изделий доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя (пункт 5.1.1 Гражданско-правового договора);

-товарно-сопроводительные документы не оформлены;

-товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 5.3. Гражданско-правового договора);

-товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

-поставка медицинских изделий осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

-нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.);

- срок годности или срок стерильности поставляемого товара не соответствует условиям настоящего Гражданско-правового договора и требованиям медико-технического задания.

5.7. В случае выявления недостатков поставленных медицинских изделий при приеме Поставщик и Получатель оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Получателем. Акт недостатков поставки медицинских изделий составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя и Заказчика и один для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

5.8. После завершения поставки последней партии медицинских изделий Поставщик обязан передать Заказчику Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего Гражданско-правового договора.


6. ЦЕНА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Цена настоящего Гражданско-правового договора составляет 28 272 (Двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 года № 19 (абз.4 подп.1 пункт 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Применение НДС по ставке 10% или 0%, либо освобождение от НДС, Поставщик должен подтвердить документально регистрационным удостоверением, выдаваемым компетентным государственным органом с указанием кода классификации продукции (ОКП), а также сертификатом соответствия или декларацией соответствия ГОСТ Р.

Расчет цены настоящего Гражданско-правового договора приведен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Гражданско-правового договора.

Цены за единицу медицинских изделий являются фиксированными и пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Гражданско-правовым договором.

6.2. Цена Гражданско-правового договора включает НДС в части товаров, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, страховки, транспортные и прочие расходы Поставщика по доставке медицинских изделий на склад Получателя (Получателей), а также гарантию качества и годности.

6.3. Оплата по настоящему Гражданско-правовому договору будет осуществляться Заказчиком на установленных настоящим Гражданско-правовым договором условиях, но по мере поступления целевого бюджетного финансирования, либо за счет внебюджетных средств Фонда обязательного медицинского страхования. КОСГУ 340.

6.4. Оплата по настоящему Гражданско-правовому договору за поставку медицинских изделий осуществляется в следующем порядке:

6.4.1. Оплата производится Заказчиком по факту приемки соответствующей партии медицинских изделий на основании отчетных документов (счетов, товарных накладных и счетов-фактур), предоставленных Поставщиком.

6.4.2. Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента получения Заказчиком счета Поставщика на оплату и документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий.

6.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, стоимости принятой партии медицинских изделий по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Совента»

- юридический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46

- фактический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46, Тел.: 7-964-628-91-42

Тел.: 7-964-628-91-42

ИНН / КПП: 7721787034 / 772101001

ОГРН: 1137746179493

Р/счет: 40702810800000005715

Банк: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») БИК: 044525985

К/счет: 30101810300000000985

Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

    6.6. Изменение порядка оплаты, предусмотренного настоящим Гражданско-правовым договором, не допускается.


7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий Гражданско-правового договора, в том числе:

- нарушил срок поставки товара более чем на 60 дней;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями Гражданско-правового договора в установленный Заказчиком срок;

- не предоставил в установленные Гражданско-правовым договором сроки действующее обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору взамен обеспечения утратившего свою силу и/или надлежащим образом не обеспечивающего исполнение Поставщиком своих обязанностей по Гражданско-правовому договору;

- нарушил установленные в Гражданско-правовом договоре сроки исполнения гарантийных обязательств, по поставленному товару более чем на 60 (шестьдесят) дней (если в соответствии с конкурсной/аукционной документацией установлено требование наличия гарантийного срока);

- если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (части товара), выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, и по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Гражданско-правового договора;

- в случаях, если Поставщик отказался от согласования новых условий Гражданско-правового договора при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.7 настоящего Гражданско-правового договора;

- представил в составе заявки на участие в аукционе или конкурсе недостоверные сведения о товаре.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора, если в ходе исполнения Гражданско-правового договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.4. Информация о поставщике, с которым Гражданско-правовой договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Гражданско-правового договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.5. Поставщик вправе, отказаться от исполнения Гражданско-правового договора в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного отказа Получателя от приемки товара, при этом Гражданско-правовой договор может быть расторгнут не ранее 30 дней с даты такого отказа;

- нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Гражданско-правовым договором, более чем на 180 дней.

7.6. Расторжение Гражданско-правового договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Для расторжения Гражданско-правового договора в одностороннем порядке в случаях, когда такое расторжение допускается законом или настоящим Гражданско-правовым договором, одна из сторон направляет другой стороне соответствующее уведомление. Гражданско-правовой договор считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведомлении, а, в случае, если такая дата не указана или не применима – на десятый день с даты получения уведомления другой стороной.

7.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Гражданско-правового договора обеспечивает согласование новых условий Гражданско-правового договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Гражданско-правового договора и (или) объема услуги, предусмотренных Гражданско-правовым договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Поставщик, подрядчик отказывается от согласования новых условий Гражданско-правового договора при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Гражданско-правового договора, Заказчик вправе расторгнуть Гражданско-правовой договор в одностороннем порядке.

7.8. В случае если настоящий Гражданско-правовой договор заключен на срок не менее, чем три года и его цена составляет или превышает один миллиард рублей и при этом исполнение Гражданско-правового договора по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.


8. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

8.1. Качество медицинских изделий должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим), медицинским требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида действующими нормативами и стандартами России.

    8.2. Медицинские изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободными от прав третьих лиц. Медицинские изделия, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них должны быть уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

    8.3. Качество медицинских изделий и соответствие их установленным требованиям гарантирует и обеспечивает Поставщик.

    8.4. Качество всего ассортимента медицинских изделий, определенного спецификацией к настоящему Гражданско-правовому договору, Поставщик подтверждает копиями действующих разрешительных документов: сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

    8.4.1. Поставщик при поставке каждой партии медицинских изделий предоставляет Получателю заверенные своей печатью копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

    8.4.2. Для соблюдения условий о качестве медицинских изделий Поставщик предоставляет Получателю на каждую партию документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий.

    8.5. Поставщик гарантирует остаточный срок годности (либо срок стерильности, если такой срок предусмотрен конкурсной или аукционной документацией) не менее срока, установленного Спецификацией к Гражданско-правовому договору по состоянию на момент поставки товара Получателю (Получателям).

В случае если конкурсной или аукционной документацией предусмотрено требование наличия гарантийного срока, на поставленные по настоящему Гражданско-правовому договору медицинские изделия Поставщик предоставляет гарантию производителя данных изделий сроком [12 месяцев] и бесплатную гарантию Поставщика на данные изделия не менее срока действия гарантии производителя сроком [12 месяцев] с момента поставки медицинских изделий.

    8.6. Гарантии Поставщика не распространяются на медицинские изделия, хранение которых проводилось Получателем (Получателями) с нарушением установленных условий хранения.

8.7. Претензии по качеству и/или комплектности медицинских изделий, а также по скрытым дефектам изготовления принимаются и устраняются Поставщиком в течение гарантийного срока (срока годности).

8.8. При наличии рекламаций на качество поставленных медицинских изделий Поставщик проводит проверку по указанным фактам и составляется дефектовочный акт между Поставщиком и Получателем, выявившим брак.

8.8.1. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию (рекламацию), провести проверку и дать на нее ответ по существу в течение трех рабочих дней с момента ее получения.

8.9. Бракованные или некомплектные медицинские изделия заменяются Поставщиком на медицинские изделия надлежащего качества в течение 60 дней с момента получения претензии (рекламации) от Получателя. Расходы, связанные с заменой и устранением брака и некомплектности, несет Поставщик.

8.10. При исполнении Гражданско-правового договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Гражданско-правовом договоре.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Гражданско-правовым договором, Заказчик и Подрядчик (Исполнитель) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Гражданско-правового договора/ стоимости этапа Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Гражданско-правового договора/ стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Гражданско-правового договора/ стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Гражданско-правового договора/ стоимости этапа.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик (Исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере*:

а) 2,5 процентов Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Гражданско-правовой договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Гражданско-правового договора на момент заключения Гражданско-правового договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Гражданско-правового договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Гражданско-правовой договор условия о необходимости представления указанного).

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Гражданско-правовым договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, Заказчик направляет Подрядчику (Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного Гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Гражданско-правового договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Гражданско-правового договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по Гражданско-правовому договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Гражданско-правовому договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Гражданско-правовым договором, Подрядчик (Исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере*:

а) 10 процентов Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Гражданско-правового договора в случае, если Цена Гражданско-правового договора превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Гражданско-правовой договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Гражданско-правового договора на момент заключения Гражданско-правового договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Гражданско-правовым договором, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Гражданско-правовому договору.

9.7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п.3.6. Гражданско-правового договора, Подрядчику (Исполнителю) начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Гражданско-правового договора, заключенного Подрядчиком (Исполнителем) с субподрядчиками (субисполнителями) пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

9.8. Стороны настоящего Гражданско-правового договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Обстоятельствами непреодолимой силы являются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Гражданско-правового договора, оказывающие влияние на выполнение обязательств по настоящему Гражданско-правовому договору (забастовки, войны, революции, остановка или приостановка производства и т.п.), а также юридический форс-мажор – решения, постановления, предписания, приказы или иное административное вмешательство государственных органов, в том числе иностранных (ограничение экспорта/импорта, валютные ограничения, ограничения банковских платежей, меры санкционного или запретительного характера и т.п).

9.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик (Исполнитель).

9.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

9.11. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Гражданско-правовому договору.

9.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.13. В случае если настоящий Гражданско-правовой договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Гражданско-правового договора.


10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

    10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Гражданско-правового договора, стороны будут решать в обязательном претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров и в претензионном порядке, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.


11. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

11.1. Гражданско-правовой договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "20" декабря 2015 г.

11.2. Истечение срока действия Гражданско-правового договора влечет прекращение обязательств по Гражданско-правовому договору (за исключением предусмотренных Гражданско-правовым договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Гражданско-правового договора.

11.3. Действие настоящего Гражданско-правового договора будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Изменение существенных условий Гражданско-правового договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Расторжение Гражданско-правового договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Гражданско-правового договора.


12.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

    Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, обеспечения исполнения Гражданско-правового договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, обеспечения исполнения Гражданско-правового договора в срок, установленный для заключения Гражданско-правового договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Гражданско-правового договора.

Участник закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор по результатам открытого конкурса, одновременно с Гражданско-правовым договором предоставляет Заказчику, а в случае заключения Гражданско-правового договора по результатам электронного аукциона, размещает в единой информационной системе документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Гражданско-правового договора в размере, который предусмотрен документацией о закупке.

В случае, если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Гражданско-правового договора была снижена на 25% и более, участник закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, предоставляет обеспечение исполнения Гражданско-правового договора или информацию, подтверждающую добросовестность участника в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а так же обоснование цены Гражданско-правового договора в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение Гражданско-правового договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Гражданско-правового договора определяется участником закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, самостоятельно.

В ходе исполнения Гражданско-правового договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Гражданско-правового договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Гражданско-правового договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Гражданско-правового договора.

В случае если участником закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Гражданско-правового договора к такому участнику не применяются.

Если Заказчик в качестве обеспечения исполнения Гражданско-правового договора принимает банковскую гарантию, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Гражданско-правового договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Гражданско-правового договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом Гражданско-правового договора, заключаемого с единственным поставщиком, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Гражданско-правового договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При получении банковской гарантии участник закупки получает в банке выписку из реестра банковских гарантий.

Обеспечение Гражданско-правового договора должно соответствовать следующим требованиям:

- сумма обеспечения – 10% от начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора, что составляет 2 933,60 рублей, НДС не облагается;

- срок обеспечения - срок действия обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору должен превышать срок действия Гражданско-правового договора на период гарантийных обязательств не менее, чем на один месяц.

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору перестало действовать, закончило срок действия или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Гражданско-правовому договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Гражданско-правовому договору на тех же условиях в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором.

Банковская гарантия должна содержать указание на Гражданско-правовой договор, исполнение которого она обеспечивает, указание на стороны Гражданско-правового договора, название Гражданско-правового договора, срок действия обеспечения Гражданско-правового договора и ссылки на протокол закупки, как основание заключения Гражданско-правового договора.

Банковская гарантия указывает на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Гражданско-правовой договор, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Перечисление суммы залога денежных средств в размере обеспечения исполнения Гражданско-правового договора должно быть произведено Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

-     Наименование получателя: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ») 2105441000450563
ИНН: 7733024083
КПП: 773301001
ОГРН: 1037739022727
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 40302810900004000060 в Отделение 1 Москва
Лицевой счёт: 2105441000450563
БИК: 044583001

-    Назначение платежа: код 02, перечисление суммы залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору0173200000515000213 от «_____» ___________2015г.

Внимание: назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно.

Обеспечение Гражданско-правового договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком настоящего Гражданско-правового договора, в том числе:

- при нарушении Поставщиком сроков поставки медицинских изделий;

- при неисполнении в установленные сроки обязательства по замене или устранению брака и/или некомплектности в поставленных медицинских изделиях;

- при досрочном расторжении Гражданско-правового договора или договора поставки по вине Поставщика;

- при неисполнении Поставщиком условий о гарантии качества поставляемого товара;

- при начислении неустойки или штрафа.

При выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Гражданско-правовому договору в соответствии с его условиями полученное обеспечение Гражданско-правового договора возвращается Поставщику в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления Поставщика с приложением документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (акт исполнения Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору).


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем Гражданско-правовом договоре, рассматриваются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе г. Москвы.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Гражданско-правового договора, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями сторон.

13.3. Настоящий Гражданско-правовой договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Гражданско-правового договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Гражданско-правового договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Спецификация (Приложение № 1).

14.2. План распределения (Приложение № 2).

14.3. График поставки (Приложение № 3).

14.4. Акт об исполнении поставщиком обязательств (Приложение № 4).


15. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

15.1. Настоящий Гражданско-правовой договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Гражданско-правового договора.

15.2.Расторжение Гражданско-правового договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Гражданско-правового договора при наступлении обстоятельств, указанных в п.15.4 настоящей статьи настоящего Гражданско-правового договора, Заказчик вправе расторгнуть Гражданско-правовой договор в одностороннем порядке.

15.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Гражданско-правового договора обеспечивает согласование новых условий Гражданско-правового договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Гражданско-правового договора и (или) объема услуги, предусмотренных Гражданско-правовым договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.5. В случае, если исполнение Гражданско-правового договора по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.

(данный пункт включается в контракты, заключенные на срок не менее чем три года и его цена составляет или превышает 1 миллиард рублей).


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

Юридический и фактический адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28

КПП    773301001

ИНН    7733024083

БИК    044583001

Расч. счет 40601810000003000002

Отделение 1 Москва

ОКПО 40123451

ОКВЭД 85.11.1

Тел. 496-91-00

Факс 496-43-30


Поставщик:

ООО «Совента»

- юридический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46

- фактический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46, Тел.: 7-964-628-91-42

Телефон: +7 968 912 05 92, mail:soventa.info@gmail.com

Банк: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») Р/счет: 40702810800000005715

К/счет: 30101810300000000985

БИК: 044525985

ОГРН 1137746179493

ОКВЭД 51.46.1.

ОКПО    17233375

ОКАТО 45290578000

Дата государственной регистрации юрлица: 01.03.2013г

Наименование зарегистрировавшего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Дата свидетельства о постановке на налоговый учет: 01.03.2013г.

Серия свидетельства о постановке на налоговый учет:77

Номер свидетельства о постановке на налоговый учет: 015805723


17. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧИЛИ И ПОДПИСАЛИ


ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Совента»




__________________/И.В. Бондарь /

М.П.

































Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ 0173200000515000213 от «__» ___________ 2015 г.


Спецификация к Гражданско-правовому договору

№ 0173200000515000213 от «__» ___________ 2015 г.















№ по поз. ТЗ

Кат. номер

Наименование товара

Cрок годности

Модель

Фирма/ Изготовитель

Страна происхождения товара

Ед. измер.

Кол-во

Цена

Сумма (руб.)

Ставка НДС

Сумма НДС (руб.)

Всего (руб.)

1

31.1355.21

Электроды медицинские с принадлежностями, варианты исполнений: для ЭКГ

Не менее 12 мес.

H135SG ECG EL PRST FOAM X500

«Ковидиен Ллс»

США, Канада, Германия, Италия, Китай

шт.

3 800

7,44

28 272,00

НДС не облагается

0,00

28 272,00













Всего:

28 272,00


Изделия медицинского назначения произведены не ранее 2014г.

Цена Гражданско-правового договора составляет 28 272 (Двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 года № 19 (абз.4 подп.1 пункт 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).


Характеристика закупаемой продукции


№ пп

Наименование товара

Технические характеристики

1

Электроды ЭКГ для мониторинга, тип 1

Электроды медицинские с принадлежностями, варианты исполнений: для ЭКГ – 3800 шт. производства «Ковидиен Ллс» (США, Канада, Германия, Италия, Китай)

1.1

Основа - вспененный материал

Наличие

1.2

Электропроводной сигналопроводящий слой - твердый гель на хлоридной основе

Наличие

1.3

Обеспечение биосовместимости с кожей

Наличие

1.4

Изделие не содержит латекса

Наличие

1.5

Клеевая основа - акрил

Наличие

1.6

Коннектор кнопочного типа, стальной

Наличие

1.7

Импеданс, Ом, не более

200

1.8

Фоновая разность потенциала, мВ, не более

0,2

1.9

Размер электрода, мм, не менее

43 × 45

1.10

Размер контакта с кожей, мм, не менее

38 × 35

1.11

Толщина, исключая коннектор, мм, не более

1

1.12

Площадь адгезии, мм², не более

708

1.13

Площадь геля, мм², не более

254

1.14

Площадь сенсора, мм², не менее

50

1.15

Срок установки, часов, не менее

72

 

Общие условия

1

Изделия медицинского назначения должны быть произведены не ранее 2014 года

Наличие

2

Сертификат соответствия ГОСТ РФ или Декларация соответствия

Наличие

3

Регистрационное удостоверение

Наличие

4

Инструкция по использованию на русском языке в транспортной заводской упаковке

Наличие

5

Остаточный срок годности, стерильности на момент поставки не менее 12 месяцев

Наличие


ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»



___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Совента»



__________________/И.В. Бондарь /

М.П.


Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ 0173200000515000213 от «__» ___________ 2015 г.



ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

на изделия медицинского назначения - электроды ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии


ГБУЗ г.Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

1

Электроды ЭКГ для мониторинга, тип 1

3 800

ГБУЗ г.Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28

Итого 1 комплект




ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Совента»




__________________/И.В. Бондарь /

М.П.



















Приложение № 3

к Гражданско-правовому договору

№ 0173200000515000213 от «__» ___________ 2015 г.


ГРАФИК ПОСТАВКИ

на изделия медицинского назначения - электроды ЭКГ для мониторинга для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии

№ по ТЗ

Наименование

Количество

Адрес поставки

Срок поставки

ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

1

Электроды ЭКГ для мониторинга, тип 1

3 800

125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28

поставка двумя партиями:

1-я партия в размере 50% в течение 130 дней, с даты подписания Гражданско-правового договора.

2-я партия в размере 50% в течение 190 дней, с даты подписания Гражданско-правового договора.




ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Совента»




__________________/И.В. Бондарь /

М.П.







Приложение № 4

к Гражданско-правовому договору

№ 0173200000515000213 от «__» ___________ 2015 г.



АКТ

об исполнении Поставщиком обязательств

по Гражданско-правовому договору от «__»_______20___г. № _________


г. Москва                                    «___»_______201_ г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________ ________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________, с одной стороны, и ____________________, ОГРН ________, находящееся по адресу:________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1. В соответствии с условиями Гражданско-правового договора от «___»_______20___г. № _________ Поставщик осуществил поставку медицинских изделийПолучателю на сумму ____-___ (_____-___) рублей, в том числе НДС 10% - ___ рублей, НДС 18% - ____ рублей, дата исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору «___» __________ 20___ г.

    2. На момент составления настоящего Акта, поставка медицинских изделий выполнена Поставщиком:

Сведения об объеме исполнения Поставщиком обязательство по поставке

Стоимость фактически поставленных Поставщиком медицинских изделий

В полном объеме

или

Частично

* при заполнении ненужное удалить

_____-______(___-____) рублей

3. Сведения о предъявлении Поставщику штрафных санкций в ходе исполнения Гражданско-правового договора:

№ и дата претензии

Сумма предъявленных штрафных санкций по претензии

Сумма штрафных санкций, оплаченных Поставщиком с указанием № и даты соответствующего платежного поручения

Примечание

------------------------

_____-______(___-____) рублей

___________(___-____) рублей по п/п от «__»_____ № _____

------------------

* В случае, если Поставщику штрафные санкции в ходе исполнения Гражданско-правового договора не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано – штрафные санкции в период исполнения Гражданско-правового договора не предъявлялись.

4. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Заказчика и для Поставщика.

    5. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по Гражданско-правовому договору и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

    6. Настоящий Акт составили и подписали:

Заказчик

_____________ _____________________

м.п.

Поставщик

_____________ _____________________

м.п.

ОБРАЗЕЦ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

        

ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Совента»




__________________/И.В. Бондарь /

М.П.


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .