Гражданско-правовой договор № 0173200000515000089

на поставку медицинских расходных материалов (Натронная известь (2)) для обеспечения ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» в 2015 году


г. Москва     «26» марта 2015 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Османова Исмаила Магомедтагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал» (ОГРН 1077760011779, место нахождения: 127254, Москва, Огородный пр-д, д.14), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Моссаковской Наталии Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, по результатам совместного аукциона в электронной форме на право заключения государственных контрактов на поставку медицинских расходных материалов (Натронная известь (2)) для обеспечения стационарных медицинских организаций в 2015 году, реестровый номер 0173200000515000089, протокол №2 от 03.03.2015 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Гражданско-правовой договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Гражданско-правового договора

1.1. Поставщик обязуется поставить медицинские расходные материалы (далее - товар) в количестве, ассортименте и цене за единицу товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору), являющейся неотъемлемой частью Гражданско-правового договора (далее – Спецификация), Заказчик (Получатель, уполномоченный Заказчиком далее - Получатель) обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданско-правовым договором.

1.2. Поставка товара осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию в сроки, установленные Приложением № 2 к Гражданско-правовому договору, силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику (Получателю).

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Гражданско-правовым договором порядке, форме и размере из внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.


Статья 2. Цена Гражданско-правового договора и порядок расчетов

2.1. Цена Гражданско-правового договора составляет 10 870,40 (Десять тысяч восемьсот семьдесят рублей сорок копеек), НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 года № 19 (абз.4 подп.1 пункт 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) (далее Цена Гражданско-правового договора).

2.2. Оплата по Гражданско-правовому договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Гражданско-правового договора включает общую стоимость товара, подлежащего поставке, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара по Гражданско-правовому договору.

2.4. Цена Гражданско-правового договора включает все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Гражданско-правовому договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5. Цена Гражданско-правового договора является твердой, определена на весь срок исполнения Гражданско-правового договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. и 2.8. Гражданско-правового договора.

2.6. Цена Гражданско-правового договора может быть снижена сторонами без изменения предусмотренных Гражданско-правовым договором количеств товаров.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Гражданско-правовым договором Товаров при изменении потребности в Товарах. При поставке дополнительного количества Товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Гражданско-правового договора, предусмотренную пунктом 2.1. Гражданско-правового договора, пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов цены Гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в Гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке Товаров заказчик обязан изменить цену Гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены Гражданско-правового договора на предусмотренное в Гражданско-правовом договоре количество такого товара.

2.8. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Гражданско-правового договора обеспечивает согласование новых условий Гражданско-правового договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Гражданско-правового договора и (или) объема товара, предусмотренных Гражданско-правовым договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Оплата по Гражданско-правовому договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.9. Заказчик оплачивает Поставщику товар по цене, указанной в Спецификации при наличии бюджетного финансирования.

2.10. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст.15 Гражданско-правового договора, на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих объем поставленных товаров: товарных накладных, выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры и представленных документов, подтверждающих качество товара указанных в п. 6.2 Гражданско-правового договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления документов о поставке товара при наличии бюджетного финансирования:

- из внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования по следующим кодам бюджетной классификации (КБК): 340 на сумму 10 870,40 (Десять тысяч восемьсот семьдесят рублей сорок копеек), НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 года № 19 (абз.4 подп.1 пункт 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

2.11. Авансовый платеж по Гражданско-правовому договору не предусмотрен.

2.12. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость товара, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Гражданско-правового договора.


Статья 3. Сроки поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Гражданско-правовым договором.


Статья 4. Порядок приемки товаров


4.1.    Поставщик обязан известить Заказчика/Получателя о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.2. Поставщик поставляет товар Получателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами за свой счет.

4.3.    Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.7. Товар принимается Получателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя).

4.8. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится Получателем в месте их нахождения в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (П-7 от 25.04.1966 г.).

4.9. В день поставки товара, Поставщик предоставляет Заказчику комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Гражданско-правового договора.

4.10. После получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9. и в п.6.2. Гражданско-правового договора, Получатель рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по Гражданско-правовому договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Гражданско-правовом договоре, либо направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо мотивированный отказ от принятия поставленного товара, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Получателя от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком или Получателем, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком или Получателем либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

4.12. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Гражданско-правового договора.

4.13. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком или Получателем такого требования.

4.14. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Заказчиком или Получателем не позднее двадцати дней с даты поставки, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Получателем в течение всего срока годности товара.

4.15. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Гражданско-правовым договором, в части их соответствия условиям Гражданско-правового договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Гражданско-правовым договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

(Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Гражданско-правовым договором.)

4.16. В случае получения от Заказчика или Получателя запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного товара, или мотивированного отказа от принятия поставленного товара, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика или Получателя замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, для принятия Получателем поставленного товара.

4.17. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленного товара, Заказчик принимает поставленный товар.

4.18. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Получателю в момент передачи товара.

4.19. Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке товара Получателю (датой поставки) считается дата фактической передачи товара Получателю, что подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Получателя и счетом-фактурой.


Статья 5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Гражданско-правового договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов по Гражданско-правовому договору, указанных в ст. 4 Гражданско-правового договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Гражданско-правовому договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Гражданско-правовым договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы / внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

5.1.7. По согласованию с Поставщиком в случаях, предусмотренных п.5.6. Гражданско-правового договора, допустить поставку товара в рамках одного международного непатентованного наименования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Гражданско-правовом договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.    Своевременно принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в соответствиями с условиями Гражданско-правового договора.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Гражданско-правовому договору, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Гражданско-правового договора.

Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Гражданско-правового договора.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Гражданско-правовым договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Гражданско-правового договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Гражданско-правового договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Гражданско-правового договора.

5.2.6. Не допускать расторжения Гражданско-правового договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Гражданско-правового договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Гражданско-правовому договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гражданско-правовому договору:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Гражданско-правового договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Гражданско-правового договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Гражданско-правового договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора, если в ходе исполнения Гражданско-правового договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Гражданско-правового договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.10. В случае расторжения Гражданско-правового договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гражданско-правовому договору:

5.2.10.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Гражданско-правового договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Гражданско-правового договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.10.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Гражданско-правового договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.11. Заказчик по результатам исполнения Поставщиком своих обязательств по Гражданско-правовому договору назначает экспертизу конечного результата исполнения Гражданско-правового договора. Экспертиза проводится либо силами самого Заказчика, либо с привлечением экспертной организации (п. 3. Ст. 94 44-ФЗ).

5.2.12. Получатель обязан беспрепятственно принимать поставляемый Поставщиком товар и допускать представителей и транспорт Поставщика, обеспечивающих доставку товара Получателям, ежедневно, по рабочим дням с 9 часов до 17 часов.

5.2.13. Получатель обязан своевременно подписывать товарно-транспортные документы.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара (Приложение № 3 к Гражданско-правовому договору) по Гражданско-правовому договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в ст. 4 Гражданско-правового договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Гражданско-правовому договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии со ст. 2 Гражданско-правового договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Гражданско-правовому договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Гражданско-правовому договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Гражданско-правового договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар Получателю, в соответствии с условиями Гражданско-правового договора.

5.4.2. Обеспечить Получателя товаром по всей номенклатуре Спецификации:

5.4.2.1. Партиями от общего объема по всей номенклатуре Спецификации в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Гражданско-правовому договору);

5.4.2.2. В случае изменения потребности по заявкам поданным Заказчиком дополнительно, (в пределах общего объема Спецификации Гражданско-правового договора), обеспечивать Получателя товаром, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки.

5.4.3. Одновременно с передачей товара передать Получателю комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Гражданско-правового договора.

5.4.4. По каждой позиции товара, доставляемого Получателям, предоставить документы по качеству, заверенные в установленном порядке.

5.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае не предоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Гражданско-правовом договоре.

5.4.7. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены Гражданско-правового договора.

(В случае, если начальная (максимальная) цена Гражданско-правового договора превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в Гражданско-правовом договоре устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Гражданско-правовым договором.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Гражданско-правового договора в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Гражданско-правового договора в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.

5.6. Незамедлительно сообщать в письменном виде факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сообщения о невозможности поставки товара по указанным в спецификации торговым наименованиям.

5.7. Предоставить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, гарантии качества по каждой позиции товара в соответствии с условиями п. 6.2. Гражданско-правового договора.


Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Качество товара, поставляемого Получателю в соответствии с Гражданско-правовым договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

6.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено:

- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения и социального развития РФ (МЗ РФ);

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ;

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

6.3.    Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

6.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ Госфармакопеи) при соблюдении Получателем условий хранения товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

6.5. Заказчик имеет право провести выборочную проверку качества лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных к поставке со склада Поставщика в рамках Гражданско-правового договора, за счет Поставщика. При этом срок поставки товара отодвигается соразмерно времени, затраченного на проведение такой проверки.


Статья 7. Ответственность сторон

7.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Гражданско-правовым договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.    В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Гражданско-правового договора, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Гражданско-правового договора, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Гражданско-правового договора, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от цены Гражданско-правового договора, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено заказчиком.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в следующих случаях:

1. Неоднократный необоснованный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров;

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара Получателю (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Гражданско-правовым договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Гражданско-правовым договором. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Гражданско-правового договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующий требованиям, установленным Гражданско-правовым договором.

7.7. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.7. Гражданско-правового договора, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Гражданско-правового договора, заключенного Поставщиком с субпоставщиком пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.

7.8. Поставщик несет ответственность за соблюдение порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае снижения отпускных цен регистрации на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших в период исполнения Гражданско-правового договора, поставщик обязан привести цену в соответствии с действующей ценой регистрации с соблюдением установленных торговых надбавок с момента опубликования на официальном сайте Министерства здравоохранения России.. Дополнительное соглашение к Гражданско-правовому договору поставщик предоставляет заказчику в течение 3 рабочих дней с момента опубликования изменений на официальном сайте Министерства здравоохранения России (п.2 ст. 63 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ).

7.9. Стороны Гражданско-правового договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору.


Статья 8. Порядок расторжения Гражданско-правового договора

8.1. Гражданско-правовой договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора в следующих случаях:

- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

-Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров более чем на 15 рабочих дней, предусмотренных Гражданско-правовым договором, включая график поставки.

- Если отступления в поставке от условий Гражданско-правового договора или иные недостатки поставки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора в следующих случаях:

Если в ходе исполнения Гражданско-правового договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем

- Непредоставления в течение 10 банковских дней новой банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Гражданско-правовому договору в случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Гражданско-правовому договору

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения Закупки или не предоставления таких сведений во время исполнения Гражданско-правового договора, в том числе документов, подтверждающих качество товара в соответствии с п. 6.2. Гражданско-правового договора.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора в следующих случаях:

- Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Гражданско-правового договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2. Момент расторжения Гражданско-правового договора определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Гражданско-правового договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Гражданско-правового договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения Гражданско-правового договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Расторжение Гражданско-правового договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Решение об одностороннем расторжении Гражданско-правового договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Гражданско-правового договора.


Статья 9. Обеспечение исполнения Гражданско-правового договора

9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Гражданско-правового договора на сумму 4 348,16 руб. (Четыре тысячи триста сорок восемь рублей 16 копеек), что составляет 20 % от начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора, может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Размер обеспечения исполнения Гражданско-правового договора увеличен в полтора раза, что предусмотрено ст. 37 Закона РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Обеспечение исполнения настоящего Гражданско-правового договора в виде залога денежных средств предоставляется до полного исполнения своих обязательств Поставщиком по настоящему Гражданско-правовому договору.

Срок действия данного обеспечения – в виде безотзывной банковской гарантии – по «31» января 2016 года включительно.

Способ обеспечения исполнения Гражданско-правового договора определяется участником закупки, с которым заключается Гражданско-правовой договор, самостоятельно.

9.2. (ВАРИАНТ 1 – При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Гражданско-правового договора в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе).

Исполнение Гражданско-правового договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от _________ № _________, выданной _________________________(указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и соответствующей требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.


(ВАРИАНТ 2 - При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Гражданско-правового договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика.)

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Гражданско-правовым договором неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в п. 9.1 Гражданско-правового договора, на следующий счет:

Наименование получателя: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ») 2105441000450563
ИНН: 7733024083
КПП: 773301001
ОГРН: 1037739022727
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 40302810900004000060 в Отделение 1 Москва
Лицевой счёт: 2105441000450563
БИК: 044583001

-    Назначение платежа: код 02, перечисление суммы залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовому договору № 0173200000515000089 от «___»__________2015 г.

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору подтверждено платежным поручением от ________ № _________с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Гражданско-правовому договору, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Гражданско-правовым договором неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Гражданско-правовому договору убытков, и иные обязательства Исполнителя, денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Гражданско-правовому договору, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Гражданско-правовым договором обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Гражданско-правовому договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Гражданско-правовому договору, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору, но не ранее исполнения Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Гражданско-правового договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Гражданско-правовому договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Гражданско-правового договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Гражданско-правового договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.4. Обеспечение исполнения Гражданско-правового договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Гражданско-правовому договору, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Гражданско-правовым договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Гражданско-правовому договору.

9.5. В ходе исполнения Гражданско-правового договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Гражданско-правового договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Гражданско-правового договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Гражданско-правового договора.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Гражданско-правовому договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Гражданско-правовому договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Гражданско-правового договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Гражданско-правовому договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Гражданско-правового договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Гражданско-правового договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Гражданско-правовой договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Гражданско-правового договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Гражданско-правовому договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Гражданско-правового договора

12.1. Гражданско-правовой договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «20» сентября 2015 г. - в части выполнения Поставщиком всех его обязательств по Гражданско-правовому договору, до «31» декабря 2015 г. - в части выполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Гражданско-правового договора.

12.2. Истечение срока действия Гражданско-правового договора влечет прекращение обязательств по Гражданско-правовому договору (за исключением предусмотренных Гражданско-правовым договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Гражданско-правового договора.

12.3. Гражданско-правовой договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение Гражданско-правового договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Гражданско-правовому договору. Дополнительные соглашения к Гражданско-правовому договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Гражданско-правовому договору, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Гражданско-правового договора.

12.5. При исполнении Гражданско-правового договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Гражданско-правовому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Гражданско-правовым договором, переходят к новому Заказчику.


Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Гражданско-правового договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 Гражданско-правового договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Гражданско-правовой договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Гражданско-правовым договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Гражданско-правового договора являются: приложение № 1 «Спецификация», приложение № 2 «График поставки», приложение № 3 «Техническое задание», приложение № 4 «Акт приемки-передачи товара».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Гражданско-правовым договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Гражданско-правового договора в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.


Статья 14. Бюджетные риски

14.1. Гражданско-правовой договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 Гражданско-правового договора.

14.2. Расторжение Гражданско-правового договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Гражданско-правового договора при наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4. Гражданско-правового договора, Заказчик вправе расторгнуть Гражданско-правовой договор в одностороннем порядке.

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Гражданско-правового договора обеспечивает согласование новых условий Гражданско-правового договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Гражданско-правового договора и (или) объема услуги, предусмотренных Гражданско-правовым договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»

КПП    773301001

ИНН    7733024083

БИК    044583001

Расч. счет 40601810000003000002

Отделение 1 Москва

ОКПО 40123451

ОКВЭД 85.11.1

Адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28

Тел. 496-91-00

Факс 496-43-30

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал»

ИНН: 7715665630 КПП: 771501001

ОКПО: 82507154

ОКВЭД 51.46

ОКАТО 45280561000

ОКТМО 45353000

ОКОПФ 1 21 65

Юридический адрес: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, 14

Почтовый адрес: 127254, г. Москва, а\я 81

Телефон: 7-495-2580053, FAX: 7-495-2580053

E-Mail: office @ b - medical . ru

Банковские реквизиты:

р/с №40702810238050109283

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225


ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Бриз Медикал»




__________________/Н.С. Моссаковская /

М.П.


























Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору № 0173200000515000089

от «__»______________2015 года



СПЕЦИФИКАЦИЯ


№ п/п

Торговое наименование

Характеристика товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена с учетом НДС (руб.)

Сумма с учетом НДС (руб.)

1.

Абсорбент

Абсорбент Ventisorb, фасовка штука (канистра) 5л/ 4,5 кг, Производство Flexicare Medical Limited (Соединенное Королевство)

шт. 

10

1 087,04

10 870,40


ИТОГО с учетом НДС

10 870,40


Цена Гражданско-правового договора составляет 10 870,40 (Десять тысяч восемьсот семьдесят рублей сорок копеек), НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 года № 19 (абз.4 подп.1 пункт 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).




ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Бриз Медикал»




__________________/Н.С. Моссаковская /

М.П.















Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору № 0173200000515000089

от «__»______________2015 года



ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п

Торговое наименование товара

Количество

/Ед. изм.

дата поставки первой партии

дата поставки второй партии

дата поставки третьей партии

Примечание

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения ГПД

01.06.15 - 20.06.15

01.09.15 - 20.09.15

По дополнительным заявкам, в случае изменения потребности, Исполнитель обеспечивает поставку товара не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки.

1.

Абсорбент

10 шт.

4

3

3



ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Бриз Медикал»




__________________/Н.С. Моссаковская /

М.П.

















Приложение № 3

к Гражданско-правовому договору № 0173200000515000089

от «__»______________2015 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет торгов:

Поставка медицинских расходных материалов (Натронная известь (2)) для обеспечения стационарных медицинских организаций города Москвы в 2015 году

2. Начальная (максимальная) цена Гражданско-правового договора: 10 870,40 руб.

2.1. Условия предоставления преференций:

В соответствии с п.3 приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен приоритет товарам российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств, в размере 15% в отношении цены Гражданско-правового договора. Преференции не предоставляются в случаях, предусмотренных п. 8 данного приказа. В соответствии с п.9 данного приказа устанавливается требование об указании (декларировании) участником размещения заказа страны происхождения предлагаемого к поставке товара. Указание (декларирование) страны происхождения товара осуществляется участником размещения заказа в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров, оформляемых в соответствии с «ФОРМОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА».

3. Источник финансирования: ОМС;

4. КБК: 340.

5. Количество поставляемого товара: единица измерения: Упаковка, количество: 10

6. Сопутствующие работы, услуги: не предусмотрены.


7. Общие требования к поставке товара:

Поставщик гарантирует отсутствие предлагаемых товаров в базе данных изъятых из оборота медицинских расходных материалов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, за последние три года.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

Поставщик осуществляет следующие функции:

- организует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в установленном порядке;

- осуществляет транспортировку и доставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения до места назначения способом, обеспечивающим сохранность их исходного качества; защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок.


8. Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции установленным требованиям:

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

Соответствие качества товара должно быть подтверждено:

- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- сертификатом соответствия Госстандарта РФ (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ;

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.


9. Сроки поставки товара:

Поставка медицинских расходных материалов должна быть осуществлена тремя равными партиями от общего объема поставки в течение 2015 года, в соответствии с графиком поставки, являющимся приложением № 2 к проекту Гражданско-правового договора. По дополнительным заявкам, в случае изменения потребности, Исполнитель обеспечивает поставку медицинских расходных материалов не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки.



10. Срок действия Гражданско-правового договора:

Начало срока действия Гражданско-правового договора определяется датой его заключения, окончание срока действия Гражданско-правового договора - «20» сентября 2015 г., в части взаиморасчетов – по «31» декабря 2015 г.


11. Требования к условиям и порядку поставки продукции:

Товар должен быть поставлен в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию «План распределения».


12. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара:


№ п/п

Техническое задание

Дозировка

Ед. изм.

Общее количество

Начальная максимальная цена Гражданско-правового договора

( с учётом НДС, руб.)

1.

Натронная известь

4,5 кг

шт

10

10 870,40

Итого:

10

10 870,40



Приложение № 1

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ


№ п/п

Наименование заказчика/получателя

Адрес поставки

Кол-во

НМЦ в руб.

1

Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой

125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28

10 шт

10 870,40



ЗАКАЗЧИК:         ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»




___________________/ И.М. Османов/

М.П.

Генеральный директор

ООО «Бриз Медикал»




__________________/Н.С. Моссаковская /

М.П.































Приложение № 4

к Гражданско-правовому договору № 0173200000515000089

от «__»______________2015 года


АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА


по Гражданско-правовому договору0173200000515000089 от «___»____2015 г., на сумму __________ рублей


г. Москва                          "___" _________ 20__ г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Османова Исмаила Магомедтагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал» (ОГРН 1077760011779, место нахождения: 127254, Москва, Огородный пр-д, д.14), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Моссаковской Наталии Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, составили настоящий акт о нижеследующем:


1. В соответствии с Гражданско-правовым договором_______ от «____»______20__г. (далее – Гражданско-правовой договор) Поставщик выполнил обязательства по _______________________________________ на сумму ____________________________ (___________________) руб. ___ коп.

2. Фактическое качество и безопасность товаров соответствует действующим стандартам, подтверждено обязательными для данного вида товаров сертификатами, оформленными в соответствии с российским законодательством.

3. Поставленные товары по количеству и номенклатуре соответствуют спецификации к Гражданско-правовому договору.

4. Срок выполнения обязательств по Гражданско-правовому договорудо «____» ____ 20___ г., фактический срок выполнения обязательств – «___» _____ 20___ г.

5. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для заказчика и Поставщика.

Сдал:                            Принял:

Поставщик                         Заказчик

Генеральный директор Главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.

ООО «Бриз Медикал» Башляевой ДЗМ»

                        

___________________ / Н.С. Моссаковская / ________________ / И.М. Османов /

М.П.                             М.П.


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .