КОНТРАКТ № 036/15-0089

на поставку медицинских расходных материалов (Натронная известь (2)) для обеспечения стационарных медицинских организаций в 2015 году

г. Москва «19» марта 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, в лице Директора Притыко Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал» (ОГРН 1077760011779, 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, 14), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Моссаковской Наталии Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (протокол № 2 реестровый номер 0173200000515000089 от 03.03.2015 г.) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить медицинские расходные материалы (далее - товар) в количестве, ассортименте и цене за единицу товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация), Заказчик (Получатель, уполномоченный Заказчиком далее - Получатель) обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка товара осуществляется в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки), силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере из средств бюджета города Москвы / внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 9 783 (Девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 29 копеек, НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.

2.4. Цена Контракта включает все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7. и 2.8. Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть снижена сторонами без изменения предусмотренных контрактом количеств товаров.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах. При поставке дополнительного количества Товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Контракта, предусмотренную пунктом 2.1. Контракта, пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема товара, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.9. Заказчик оплачивает Поставщику товар по цене, указанной в Спецификации при наличии бюджетного финансирования.

2.10. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст.15 Контракта (КБК: 0901, 02Г0781, 611, 340), на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих объем поставленных товаров: товарных накладных, выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры и представленных документов, подтверждающих качество товара указанных в п. 6.2 Контракта, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты предоставления документов о поставке товара при наличии бюджетного финансирования.

2.11. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

2.12. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость товара, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Контракта.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.

3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме по «20» сентября 2015 г.

3.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, д. 38.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан известить Заказчика/Получателя о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.2. Поставщик поставляет товар Получателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами за свой счет.

4.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.7. Товар принимается Получателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя).

4.8. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится Получателем в месте их нахождения в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (П-7 от 25.04.1966 г.).

4.9. В день поставки товара, Поставщик предоставляет Заказчику комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Контракта.

4.10. После получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9. и в п.6.2. Контракта, Получатель рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте, либо направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо мотивированный отказ от принятия поставленного товара, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Получателя от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком или Получателем, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком или Получателем либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

4.12. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.13. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком или Получателем такого требования.

4.14. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Заказчиком или Получателем не позднее двадцати дней с даты поставки, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Получателем в течение всего срока годности товара.

4.15. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

(Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.)

4.16. В случае получения от Заказчика или Получателя запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного товара, или мотивированного отказа от принятия поставленного товара, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика или Получателя замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, для принятия Получателем поставленного товара.

4.17. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленного товара, Заказчик принимает поставленный товар.

4.18. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Получателю в момент передачи товара.

4.19. Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке товара Получателю (датой поставки) считается дата фактической передачи товара Получателю, что подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Получателя и счетом-фактурой.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов по Контракту, указанных в ст. 4 Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы / внебюджетных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

5.1.7. По согласованию с Поставщиком в случаях, предусмотренных п.5.6. Контракта, допустить поставку товара в рамках одного международного непатентованного наименования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.10. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.10.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.11. Заказчик по результатам исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту назначает экспертизу конечного результата исполнения Контракта. Экспертиза проводится либо силами самого Заказчика, либо с привлечением экспертной организации. (п. 3. Ст. 94 44-ФЗ).

5.2.12. Получатель обязан беспрепятственно принимать поставляемый Поставщиком товар и допускать представителей и транспорт Поставщика, обеспечивающих доставку товара Получателям, ежедневно, по рабочим дням с 9 часов до 17 часов.

5.2.13. Получатель обязан своевременно подписывать товарно-транспортные документы.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту) по Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в ст. 4 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар Получателю, в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Обеспечить Получателя товаром по всей номенклатуре Спецификации:

5.4.2.1. Партиями от общего объема по всей номенклатуре Спецификации в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Контракту);

5.4.2.2. В случае изменения потребности по заявкам поданным Заказчиком дополнительно, (в пределах общего объема Спецификации Контракта), обеспечивать Получателя товаром, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки.

5.4.3. Одновременно с передачей товара передать Получателю комплект оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов – фактур и иные документы, подтверждающие качество товара, указанные в п.6.2. Контракта.

5.4.4. По каждой позиции товара, доставляемого Получателям, предоставить документы по качеству, заверенные в установленном порядке.

5.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае не предоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.7. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.

(В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.

5.6. Незамедлительно сообщать в письменном виде факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сообщения о невозможности поставки товара по указанным в спецификации торговым наименованиям.

5.7. Предоставить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, гарантии качества по каждой позиции товара в соответствии с условиями п. 6.2. Контракта.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Качество товара, поставляемого Получателю в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

6.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено:

- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения и социального развития РФ (МЗ РФ);

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ;

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

6.3. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

6.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ Госфармакопеи) при соблюдении Получателем условий хранения товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

6.5. Заказчик имеет право провести выборочную проверку качества лекарственных препаратов, предназначенных к поставке со склада Поставщика в рамках Контракта, за счет Поставщика. При этом срок поставки товара отодвигается соразмерно времени, затраченного на проведение такой проверки.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от цены Контракта, стоимости товара, в отношении которого исполнение обязательства просрочено Государственным заказчиком.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в следующих случаях:

1. Неоднократный необоснованный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров;

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара Получателю (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

7.7. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.7. Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Поставщиком с субпоставщиком пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.

7.8. Поставщик несет ответственность за соблюдение порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае снижения отпускных цен регистрации на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших в период исполнения государственного контракта, поставщик обязан привести цену в соответствии с действующей ценой регистрации с соблюдением установленных торговых надбавок с момента опубликования на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Дополнительное соглашение к государственному контракту поставщик предоставляет заказчику в течение 3 рабочих дней с момента опубликования изменений на официальном сайте Министерства здравоохранения России (п.2 ст. 63 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ).

7.9. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров более чем на 15 рабочих дней, предусмотренных Контрактом, включая график поставки.

- Если отступления в поставке от условий Контракта или иные недостатки поставки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем

- Непредоставления в течение 10 банковских дней новой банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту в случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения Закупки или не предоставления таких сведений во время исполнения Контракта, в том числе документов, подтверждающих качество товара в соответствии с п. 6.2. Контракта.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 2 (два) дня.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии и (или) недостоверных сведений о поручителе.

8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в ст. 15 Контракта.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1.Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 3 913,32 рублей, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде залога денежных средств предоставляется до полного исполнения своих обязательств Поставщиком по настоящему контракту.

Срок действия данного обеспечения – в виде безотзывной банковской гарантии – по «31» января 2016 года включительно.

9.1.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, которая должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один календарный месяц в соответствии с п. 3 ст. 96 44-ФЗ.

9.1.2. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 9.1 настоящего Контракта на
следующий счет:

Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «НПЦ мед.помощи детям ДЗМ»)

(л/сч 2105441000450478 в Департаменте финансов г. Москвы.)

ИНН 7731147890

КПП 772901001

ОГРН 1027739310037

Сч. № 40302810900004000060 Отделение 1 Москва

БИК 044583001 ОКПО 05007076

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждено платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту убытков, и иные обязательства Поставщика, денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Контракту, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.4. В случае, если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 25% и более, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, подтверждающую добросовестность участника в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует:

​ по «20» сентября 2015 г. - в части выполнения Поставщиком всех его обязательств по Контракту,

​ по «31» декабря 2015 г. - в части выполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта.

12.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОРОНЫ ВПРАВЕ ОФОРМИТЬ КОНТРАКТ В 2 (ДВУХ) ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров», Приложение 2 «График поставки», Приложение 3 «Форма Акта приемки-передачи товара».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 14. Бюджетные риски

14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.

14.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.3. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4 настоящей статьи Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы»,

адреса:

Юридический: 119620, г.Москва, ул. Авиаторов, д. 38

Фактический: 119620, г.Москва, ул. Авиаторов, д. 38

Телефон 8 (499) 435-41-07

Факс: 8-499-730-98-27

Электронный адрес: npcprakt@mail.ru

Получатель:

л/с 2605441000450478

ОГРН 1027739310037

ИНН 7731147890

КПП 772901001

ОКТМО 45326000

БИК 044583001

р/с 40601810000003000002

Отделение 1 Москва

ГБУЗ «НПЦ мед.помощи детям ДЗМ»

Директор / / А.Г. Притыко

М.П.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал»

Адреса:

- юридический:

127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, 14

- фактический:

127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, 14

Телефон 7-495-2580053,

Факс 7-495-2580053

Электронный адрес: office@b-medical.ru

Получатель:

ОГРН 1077760011779

ИНН 7715665630
КПП 771501001

ОКПО 82507154

ОКТМО45353000

Дата постановки на учет в налоговой 11.09.2007 г.

БИК 044525225
р/с 40702810238050109283

к/с 30101810400000000225

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

ООО «Бриз Медикал»

Ген. директор / / Н.С. Моссаковская

М.П.


Приложение 1

к Контракту

№ 036/15-0089 от «19» марта 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

п/п

Техническое задание

Торговое наименование препарата

Фирма/ Изготовитель

Ед. изм.

Кол-во

Цена (руб.)

(без НДС)

Сумма (руб.)

(без НДС)

Ставка НДС (%)

Сумма НДС (руб.)

Всего (руб.)

(с НДС)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Натронная известь,

фасовка 4,5 кг

Абсорбент Ventisorb, фасовка штука (канистра) 5л/ 4,5 кг

Flexicare Medical Limited (Соединенное Королевство)

шт.

8

1 087,03

8 696,24

0

0,00

8 696,24

1

1 087,05

1 087,05

0

0,00

1 087,05

ИТОГО:

9 783,29

Итого: 9 783 (Девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 29 копеек, НДС не облагается

Заказчик:

ГБУЗ «НПЦ мед.помощи детям ДЗМ»

Директор / / А.Г. Притыко

М.П.

Поставщик:

ООО «Бриз Медикал»

Ген. директор / / Н.С. Моссаковская

М.П.


Приложение 2

к Контракту

№ 036/15-0089 от «19» марта 2015 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ


п/п

Торговое наименование препарата

Ед. изм.

Кол-во

Дата поставки

1-ая партия

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения ГК

2-ая партия

01.06.15 - 20.06.15

3-ая партия

01.09.15 - 20.09.15

1

Абсорбент Ventisorb, фасовка штука (канистра) 5л/ 4,5 кг

шт.

9

3

3

3

Поставка лекарственных препаратов осуществляется тремя равными партиями от общего объема поставки в течение 2015 года, в соответствии с графиком поставки, являющимся приложением № 2 к Контракту. По дополнительным заявкам, в случае изменения потребности, Поставщик обеспечивает поставку лекарственных препаратов не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки.

Заказчик:

ГБУЗ «НПЦ мед.помощи детям ДЗМ»

Директор / / А.Г. Притыко

М.П.

Поставщик:

ООО «Бриз Медикал»

Ген. директор / / Н.С. Моссаковская

М.П.


 

Приложение 3

к Контракту

№ 036/15-0089 от «__» марта 2015 г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице Директора Притыко Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал» (ОГРН 1077760011779, 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, 14), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Моссаковской Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № 036/15-0089 от «19» марта 2015 г. (далее -

контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ

СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно: Поставка медицинских расходных материалов (Натронная известь (2)) для обеспечения стационарных медицинских организаций в 2015 году

2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) соответствует

(не соответствует) требованиям Контракта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно контракту, должны быть выполнены по «20» сентября 2015 г., фактически выполнены «__» ______ 20__ г.

4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены/не выявлены)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта

9 783 (Девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 29 копеек.

6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЁТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.

8. Результаты работ по контракту:

Сдал:

Поставщик

ООО «Бриз Медикал»

Ген. директор / / Н.С. Моссаковская

М.П.

Принял:

Заказчик

ГБУЗ «НПЦ мед.помощи детям ДЗМ»

Директор / / А.Г. Притыко

М.П.


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .