КОНТРАКТ № 0173200000515000354-0217261-02

на поставку расходных материалов для травматологии и ортопедии для обеспечения Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова в 2015 г.


город Москва                     «19» июня 2015 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тюлькиной Екатерины Евгеньевны, действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Совента» (ОГРН: 1137746179493, место нахождения: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаря Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов для аппарата экстракорпоральной низкопоточной коррекции гомеостаза "Аквариус" для обеспечения лечебно – профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы (РМ2015-82) (реестровый номер закупки 0173200000515000354, протокол от «05» июня 2015 г. № 3, Лот № 1) заключили настоящий контракт о нижеследующем:


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:


В настоящем контракте, а также дополнительных соглашениях, актах и иных документах нижеследующие термины и определения означают следующее:

Заказчик:

- заказчик – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы».

Контракт – настоящий государственный контракт, заключенный по итогам определения Поставщика в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Получатель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» - лечебно-профилактическое учреждение города Москвы в соответствии с планом распределения.

Медицинские изделия – расходные материалы для аппарата экстракорпоральной низкопоточной коррекции гомеостаза "Аквариус" в ассортименте, количестве и по ценам согласно спецификации к настоящему контракту, а также заявке Поставщика на участие в закупке.

Основание для заключения настоящего контракта – настоящий контракт заключен по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов для аппарата экстракорпоральной низкопоточной коррекции гомеостаза "Аквариус" для обеспечения лечебно – профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы (РМ2015-82) (реестровый номер закупки 0173200000515000354, протокол от «05» июня 2015 г. № 3, Лот № 1).


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Предметом контракта является поставка Поставщиком медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) в соответствии с условиями настоящего контракта

1.2. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия в соответствии со спецификацией настоящего контракта, медико-техническим заданием, изложенным в документации о закупке, своим предложением (заявкой), признанным лучшим по итогам определения поставщика.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего контракта и регулируются в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

- осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

- контролировать качество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ.

2.3. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.4. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, Получателя;

- требовать своевременной оплаты исполненных Поставщиком обязательств.

- требовать от Получателя (Получателей) своевременного принятия медицинских изделий;

2.5. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему контракту;

- представить по запросу Заказчика и Получателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

- к установленному контактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных контрактом;

- представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего контракта;

- предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

- незамедлительно в срок не более двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика предоставить экспертам все необходимые материалы, относящиеся к исполнению контракта, в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертной организации для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

2.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что на момент заключения контракта:

1) в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам


3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ


3.1. Сроки и порядок исполнения контракта Поставщиком:

3.1.1. Поставка товара производится до «30» сентября 2015 г.

3.2. Порядок поставки (доставки) медицинских изделий Получателю (Получателям):

3.2.1. Поставщик обязан согласовать с Получателем точное время и дату поставки в пределах сроков, установленных настоящим контрактом по тел: 8(495) 375-07-83, 8(495) 375-19-88, контактное лицо: Тихонова Анастасия Геннадьевна. Поставщик обязан сообщить заказчику марку и номер транспортного средства, номер телефона и контактное лицо.

Поставщик вправе осуществлять поставку каждой партии товара по частям.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика, Получатель обязан письменно подтвердить Поставщику готовность принять товар в сроки и в объемах, указанных в уведомлении Поставщика, либо предоставить письменное мотивированное объяснение неготовности принять товар. Отсутствие какого-либо письменного уведомления от Получателя означает готовность Получателя принять товар.

Получатель также обязан назначить ответственных лиц, ответственных за приемку, сообщить их контактные данные Поставщику и надлежащим образом оформить документы, подтверждающие полномочия ответственных лиц.

3.2.2. Поставщик, в соответствии с установленными в спецификации ассортиментом и количеством медицинских изделий, производит поставку соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

Для исполнения своих обязательств по приемке Товара по настоящему контракту, Получатель обязан по адресу, указанному в Плане распределения, обеспечить наличие свободных складских помещений (при необходимости также помещений с требуемым температурным режимом) и персонала для приемки Товара в сроки, указанные в уведомлении Поставщика

3.2.3. Поставка медицинских изделий осуществляется Поставщиком Получателю (Получателям) в сроки, установленные п. 3.1.1. настоящего контракта.

3.2.4. Доставка медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) производится Поставщиком автомобильным транспортом. Поставщик за свой счет обеспечивает наличие (при необходимости) пропусков в пределы ТТК на грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

3.2.5. Медицинские изделия поставляются в упаковке (таре). Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами на русском языке.

3.2.6. Медицинские изделия принимаются на склад по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя). Факт передачи товара подтверждается подписью Получателя в товарной накладной.

В случае выявления недостатков медицинских изделий в процессе приема стороны оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранениями выявленных недостатков и подписания Получателем товарной накладной. Получатель не вправе отказаться от приемки товара, указанного Поставщиком в уведомлении.

3.2.7. Поставщик обязан передать Получателю (Получателям) товарную накладную и счет-фактуру одновременно с передачей партии медицинских изделий в соответствии с п. 5.3. настоящего контракта. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарной накладной и счете-фактуре сведений.

3.2.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Получателю после приемки товара Получателем на своем складе и подписания товарной накладной.

3.3. Поставщик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные и отчетные документы, предусмотренные условиями настоящего контракта, подтверждающие исполнение Поставщиком обязательств, в срок не позднее семи календарных дней со дня исполнения соответствующего обязательства.

3.4. Поставщик обязан подтвердить страну происхождения медицинских изделий путем передачи Получателю счетов-фактур с указанием страны происхождения по каждой позиции поставляемых медицинских изделий, а также копией (копиями) действующего сертификата (сертификатов) соответствия ГОСТ Р либо декларации (деклараций) о соответствии ГОСТ Р на каждую позицию поставляемых медицинских изделий.

3.5. В течение семи календарных дней с момента поставки последней партии медицинских изделий Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику для подписания в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт приемки-передачи товаров по контракту по форме согласно приложению к настоящему контракту (Приложение №4). В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту.

3.6. Привлечение субподрядных организаций – допускается. В случае, если Поставщик привлекает субподрядные организации для выполнения доставки товара на склад Получателя (Получателей), при этом передача товара Получателю (Получателям) и сдача результатов работ должны осуществляться непосредственно Поставщиком. В случае, если доставка товара требует в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующих разрешений или лицензий, Поставщик привлекает субподрядные организации, обладающих такими разрешениями или лицензиями.

3.7. На основании заявки Получателя, согласованной с Поставщиком, допускается изменение количества поставляемых изделий по отдельным позициям в пределах типоразмерного ряда одноименной продукции, имеющим одинаковую стоимость, в размере не более 25% от количества продукции, подлежащей поставке в целом по контракту, без изменения общего количества поставляемой продукции и общей цены государственного контракта.


4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА


4.1. Тара и упаковка медицинских изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, обеспечивать сохранность медицинских изделий при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических факторов (дождь, снег, град, низкие и высокие температуры и т.д.).

4.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и, возможно, других языках на верхней и передней сторонах каждой упаковки и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование товара, место назначения, номер контракта, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

4.3. Упаковка сопровождается упаковочным листом на русском языке, содержащим сведения об ассортименте, комплектности и количестве упакованного товара, наименование и адрес Поставщика, Получателя, номер настоящего контракта, а также условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на каждой упаковке.

4.4. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.


5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА


5.1. Поставщик осуществляет поставку медицинских изделий в соответствии с Планом распределения и Спецификацией к настоящему контракту.

5.1.1. Приемка медицинских изделий Получателем (Получателями) осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

5.1.2. Поставщик обязан обеспечить поставку медицинских изделий на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя (Получателей). В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе по своему выбору отказать Поставщику в приеме медицинских изделий или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов, которые должны быть документально подтверждены Получателем. Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта, Получатель обязан принять в полном объеме в день поставки

5.2. Разгрузку медицинских изделий с транспорта Поставщика на объекте Получателя (Получателей) производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии медицинских изделий во время разгрузки.

5.3. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) с предоставлением Получателю (Получателям):

- товарной накладной в трех экземплярах, два из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), а один экземпляр остается у Получателя;

- товарно-транспортной накладной в двух экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, а один экземпляр остается у Получателя;

- счета-фактуры в двух экземплярах для Получателя и Заказчика;

- заверенных печатью Поставщика копий действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии), Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения России (Минздравсоцразвития РФ) на весь ассортимент поставленной партии медицинских изделий, в одном экземпляре каждый документ;

- документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

В случае отсутствия замечаний, Получатель обязан принять поставляемую партию товара по количеству, качеству и комплектности, а также в тот же день подписать товарно-сопроводительные документы и вернуть Поставщику его экземпляры.

5.4. Передачу медицинских изделий осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента медицинских изделий. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а медицинские изделия возвращаются Поставщику на устранение выявленных недостатков.

5.5. Получатель в день принятия партии медицинских изделий, при отсутствии обоснованных замечаний обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и передать представителю Поставщика два подписанных экземпляра товарной накладной. Датой приемки партии медицинских изделий от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Получателем.

5.6. Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии медицинских изделий в момент поставки в случае, если:

- партия медицинских изделий доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя (пункт 5.1.1 контракта);

-товарно-сопроводительные документы не оформлены;

-товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 5.3. контракта);

-товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

-поставка медицинских изделий осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

-нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.);

- срок годности или срок стерильности поставляемого товара не соответствует условиям настоящего контракта и требованиям медико-технического задания.

5.7. В случае выявления недостатков поставленных медицинских изделий при приеме Поставщик и Получатель оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Получателем. Акт недостатков поставки медицинских изделий составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя и Заказчика и один для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

5.8. После завершения поставки последней партии медицинских изделий Поставщик обязан передать Заказчику Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего контракта.


6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


6.1. Цена настоящего контракта составляет 4 725 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, согласно Протокола согласования цены (приложение 5 к настоящему Контракту), в том числе НДС 10 % от суммы 2 159 832 (Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 40 (Сорок) копеек в размере 196 348 (Сто девяноста шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 40 (Сорок) копеек, сумма 2 565 167 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 60 (Шестьдесят) копеек НДС не облагается (далее – цена Контракта).

Применение НДС по ставке 10% или 0%, либо освобождение от НДС, Поставщик должен подтвердить документально регистрационным удостоверением, выдаваемым компетентным государственным органом с указанием кода классификации продукции (ОКП), а также сертификатом соответствия или декларацией соответствия ГОСТ Р.

Расчет цены настоящего контракта приведен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цены за единицу медицинских изделий являются фиксированными и пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2. Цена контракта включает НДС в части товаров, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, страховки, транспортные и прочие расходы Поставщика по доставке медицинских изделий на склад Получателя (Получателей), а также гарантию качества и годности.

6.3. Оплата по настоящему контракту будет осуществляться Заказчиком на установленных настоящим контрактом условиях за счет средств ОМС 340.

6.4. Оплата по настоящему контракту за поставку медицинских изделий осуществляется в следующем порядке:

6.4.1. Оплата производится Заказчиком по факту приемки соответствующей партии медицинских изделий на основании отчетных документов (счетов, товарных накладных и счетов-фактур), предоставленных Поставщиком.

6.4.2. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета Поставщика на оплату и документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий.

6.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, стоимости принятой партии медицинских изделий по следующим реквизитам:

ООО «Совента»

ИНН 7721787034, КПП 772101001

Банковские реквизиты: р/с 40702810000710000128, АО «ОТП Банк», г. Москва,

к/с 30101810000000000311, БИК 044525311

Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

6.6. Изменение порядка оплаты, предусмотренного настоящим контрактом, не допускается.


7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА


7.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий контракта, в том числе:

- нарушил срок поставки товара более чем на 60 дней;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями контракта в установленный Заказчиком срок;

- не предоставил в установленные контрактом сроки действующее обеспечение исполнения обязательств по контракту взамен обеспечения утратившего свою силу и/или надлежащим образом не обеспечивающего исполнение Поставщиком своих обязанностей по контракту;

- нарушил установленные в контракте сроки исполнения гарантийных обязательств, по поставленному товару более чем на 60 (шестьдесят) дней (если в соответствии с конкурсной/аукционной документацией установлено требование наличия гарантийного срока);

- если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (части товара), выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, и по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта;

- в случаях, если Поставщик отказался от согласования новых условий контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.7 настоящего контракта;

- представил в составе заявки на участие в аукционе или конкурсе недостоверные сведения о товаре.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.4. Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.5. Поставщик вправе, отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного отказа Получателя от приемки товара, при этом контракт может быть расторгнут не ранее 30 дней с даты такого отказа;

- нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, более чем на 180 дней.

7.6. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Для расторжения контракта в одностороннем порядке в случаях, когда такое расторжение допускается законом или настоящим контрактом, одна из сторон направляет другой стороне соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведомлении, а, в случае, если такая дата не указана или не применима – на десятый день с даты получения уведомления другой стороной.

7.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Поставщик, подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

7.8. В случае если настоящий контракт заключен на срок не менее, чем три года и его цена составляет или превышает один миллиард рублей и при этом исполнение Контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.


8. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ


8.1. Качество медицинских изделий должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим), медицинским требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида действующими нормативами и стандартами России.

8.2. Медицинские изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободными от прав третьих лиц. Медицинские изделия, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них должны быть уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

8.3. Качество медицинских изделий и соответствие их установленным требованиям гарантирует и обеспечивает Поставщик.

8.4. Качество всего ассортимента медицинских изделий, определенного спецификацией к настоящему контракту, Поставщик подтверждает копиями действующих разрешительных документов: сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.1. Поставщик при поставке каждой партии медицинских изделий предоставляет Получателю заверенные своей печатью копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.2. Для соблюдения условий о качестве медицинских изделий Поставщик предоставляет Получателю на каждую партию документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий.

8.5. Поставщик гарантирует остаточный срок годности (либо срок стерильности, если такой срок предусмотрен конкурсной или аукционной документацией) не менее срока, установленного Спецификацией к контракту по состоянию на момент поставки товара Получателю (Получателям).

8.6. Гарантии Поставщика не распространяются на медицинские изделия, хранение которых проводилось Получателем (Получателями) с нарушением установленных условий хранения.

8.7. Претензии по качеству и/или комплектности медицинских изделий, а также по скрытым дефектам изготовления принимаются и устраняются Поставщиком в течение гарантийного срока (срока годности).

8.8. При наличии рекламаций на качество поставленных медицинских изделий Поставщик проводит проверку по указанным фактам и составляется дефектовочный акт между Поставщиком и Получателем, выявившим брак.

8.8.1. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию (рекламацию), провести проверку и дать на нее ответ по существу в течение трех рабочих дней с момента ее получения.

8.9. Бракованные или некомплектные медицинские изделия заменяются Поставщиком на медицинские изделия надлежащего качества в течение 60 дней с момента получения претензии (рекламации) от Получателя. Расходы, связанные с заменой и устранением брака и некомплектности, несет Поставщик.

8.10. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик (Исполнитель) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта/ стоимости этапа.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик (Исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере*:

а) 2,5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления указанного).

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику (Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком(Исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере*:

а) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.

9.7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п.3.6. Контракта, Подрядчику (Исполнителю) начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Подрядчиком (Исполнителем) с субподрядчиками (субисполнителями) пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

9.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Обстоятельствами непреодолимой силы являются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего контракта, оказывающие влияние на выполнение обязательств по настоящему контракту (забастовки, войны, революции, остановка или приостановка производства и т.п.), а также юридический форс-мажор – решения, постановления, предписания, приказы или иное административное вмешательство государственных органов, в том числе иностранных (ограничение экспорта/импорта, валютные ограничения, ограничения банковских платежей, меры санкционного или запретительного характера и т.п).

9.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик (Исполнитель).

9.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

9.11. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.13. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.


10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ


10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, стороны будут решать в обязательном претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров и в претензионном порядке, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде госквы в установленном законодательством РФ порядке.


11. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА


11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2015 г. (срок действия контракта, который не может превышать 31 декабря года, в котором согласно условиям контракта должны быть произведены поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг).

11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

11.3. Действие настоящего контракта будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по контракту будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта.


12.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ


12.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

12.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется в размере 261 050 (Двести шестьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей 20вадцать) копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, НДС не облагается.

12.2.1. В случае, если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 25% и более, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, подтверждающую добросовестность участника в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а так же обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии (при наличии у банка лицензии на проведение банковской деятельности), либо передает Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита).

12.3.1.    Обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде безотзывной банковской гарантии предоставляется до «25» января 2016 г. (срок действия обеспечения должен устанавливаться с учетом общего срока действия контракта + 1 месяц).

12.3.1.1.    Безотзывная банковская гарантия должна отвечать следующим обязательным требованиям:

12.3.1.2.    Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г., а также иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

12.3.1.3. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, и которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящей статье Контракта.

12.3.1.4.    Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

12.3.1.5.    Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

12.3.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде залога денежных средств предоставляется до полного исполнения своих обязательств Поставщиком по настоящему контракту.

12.3.2.1.    Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в настоящей статье Контракта по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ») л/с 2105441000630353

ИНН 7720001850

КПП 772001001

р/с 40302810900004000060 в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 044583001

(назначение платежа: 02. «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, заключаемого по аукц. в эл. форме реестр. номер 0173200000515000354. НДС не облагается»).

Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

12.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

12.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


13.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем контракте, рассматриваются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе г. Москвы.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями сторон.

13.3. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


14. ПРИЛОЖЕНИЯ


14.1. Спецификация (Приложение № 1).

14.2. Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание) (Приложение № 2).

14.3. График поставки (Приложение № 3).

14.4. Акт приемки-передачи товаров (Приложение № 4).

14.5. Протокол согласования цены (Приложение № 5).


15. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ


15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

15.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.15.4 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

15.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»


111539, г. Москва, Вешняковская, д.23

Телефон (495) 375-04-07, факс (495) 770-01-23

ИНН 7720001850 КПП 772001001

ОГРН 1027739730182

ОКПО:01969878 ОКАТО:45263555000

ОКОГУ:23340 ОКВЭД: 85.11

Получатель:

Департамент финансов города Москвы

(ГБУЗ «ГКБ №15 ДЗМ» л/с 3605441000630353)

Банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

р/с 40601810000003000002

БИК 044583001

Общество с ограниченной ответственностью «Совента»


Адреса:

- юридический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер,

д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46

- фактический: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер,

д. 5/1, подвал, пом. I, комн. 46

Телефон 7-964-628-91-42,

Эл.адрес: sinfo@soventa.su , asapronov@soventa.su


ИНН_7721787034

КПП_772101001

ОГРН_1137746179493

ОКПО_17233375

ОКТМО_45392000

Банковские реквизиты: АО «ОТП Банк», г. Москва,

р/с 40702810000710000128,

к/с 30101810000000000311,

БИК 044525311

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП



Приложение № 1 к контракту

0173200000515000354-0217261-02



СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование товара

Общий срок годности/ стерильности

Остаточный срок годности

Фирма/ Изготовитель Страна

Кол-во (шт.)

Цена за ед. с НДС, руб

НДС (в %)

Сумма НДС (руб.)

Всего (руб.)

1.

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): магистраль Аквалайн (Aqualine) для взрослых

60 мес.

60%

«Хемотроник Эдванст Медикал Технолоджис С.П.А.»

Италия

280

6 169,13

10

157 032,40

1 727 356,40

2.

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Н3051 для подключения 3-х мешков.

60 мес.

60%

«Хемотроник Эдванст Медикал Технолоджис С.П.А.»

Италия

200

518,43

10

9 426,00

103 686,00

3.

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Акваспайк (Aquaspike) для подключения 4-х мешков.

60 мес.

60%

«Хемотроник Эдванст Медикал Технолоджис С.П.А.»

Италия

100

699,60

10

6 360,00

69 960,00

4.

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Мешки пустые В3052 для фильтрата, 5 000 мл.

60 мес.

60%

«Хемотроник Эдванст Медикал Технолоджис С.П.А.»

Италия

100

2 588,30

10

23 530,00

258 830,00

5.

Диализаторы Aquamax, модель: HF12

60 мес.

60%

«Бакстер Хелскеа С.А.»

Швейцария, Италия.

40

5 698,95

НДС не облагается

0,00

227 958,00

6.

Диализаторы Aquamax, модель: HF19

60 мес.

60%

«Бакстер Хелскеа С.А.»

Швейцария, Италия.

200

6 787,51

НДС не облагается

0,00

1 357 502,00

7.

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4102 MPS 05 FOR PLASMA SEPARATION.

60 мес.

60%

«Беллко С.р.л

Италия

20

22 091,45

НДС не облагается

0,00

441 829,00

8.

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4103 MPS 07 FOR PLASMA SEPARATION.

60 мес.

60%

«Беллко С.р.л

Италия

20

26 893,93

НДС не облагается

0,00

537 878,60

ИТОГО:

960

-

-

196 348,40

4 725 000,00


ИТОГО: 4 725 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10 % от суммы 2 159 832 (Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 40 (Сорок) копеек в размере 196 348 (Сто девяноста шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 40 (Сорок) копеек, сумма 2 565 167 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 60 (Шестьдесят) копеек НДС не облагается.

                            

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП

Приложение № 2 к контракту

0173200000515000354-0217261-02


Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание)



пп

Наименование товара

Технические характеристики

Сведения о сертификации

1

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): магистраль Аквалайн (Aqualine) для взрослых

280 шт.

РУ №ФСЗ 2009/04641 от 25.06.2009 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС IT.ИМ08.Н10199 срок действия с 09.07.2012 по 08.07.2015

Сегменты для 4-х роликовых насосов

4 шт.

Камера дегазации замещающих растворов

Наличие

Венозная ловушка, мкм

70

Спиральная укладка для нагревания растворов

Наличие

Сливной мешок, л

5

Установочные элементы для 4-х датчиков давления

Наличие

Порты для подключения пациента и гемофильтра

Наличие

Мешки для замещающего раствора и ультрафильтрата

Наличие

Камера для определения утечки крови

Наличие

Экстракорпоральный объем, мл

105

2

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Н3051 для подключения 3-х мешков.

200 шт.

РУ №ФСЗ 2009/04641 от 25.06.2009 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС IT.ИМ08.Н10199 срок действия с 09.07.2012 по 08.07.2015

Одновременная установка 3-х мешков для замещающего раствора и ультрафильтрата

Наличие

3

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Акваспайк (Aquaspike) для подключения 4-х мешков.

100 шт.

РУ №ФСЗ 2009/04641 от 25.06.2009 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС IT.ИМ08.Н10199 срок действия с 09.07.2012 по 08.07.2015

Одновременная установка 4-х мешков для замещающего раствора и ультрафильтрата

Наличие

4

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Мешки пустые В3052 для фильтрата, 5 000 мл

100 шт.

РУ №ФСЗ 2009/04641 от 25.06.2009 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС IT.ИМ08.Н10199 срок действия с 09.07.2012 по 08.07.2015

Объем, мл

5000

5

Диализаторы Aquamax, модель: HF12

40 шт.

РУ №ФСЗ 2011/10242 от 25.07.2011 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС СНМ08.Н10342 срок действия с 23.05.2014 по 22.05.2017

Мембрана с 3-х слойной структурой, размеры пор: 5 нм, 100 нм, 10 нм

Наличие

Материал - полиэфирсульфон

Наличие

Площадь поверхности, м2

1,2

Объем заполнения, мл

73

Трансмембранное давление, ммт.ст., не более

600

Коэффициент ультрафильтрации, мл/мм рт. ст.

51

Коннектор типа Луер

Наличие

6

Диализаторы Aquamax, модель: HF19

200 шт.

РУ №ФСЗ 2011/10242 от 25.07.2011 г. Срок действия не ограничен.

Сертификат соответствия № РОСС СНМ08.Н10342 срок действия с 23.05.2014 по 22.05.2017

Мембрана с 3-х слойной структурой, размеры пор: 5 нм, 100 нм, 10 нм

Наличие

Материал - полиэфирсульфон

Наличие

Площадь поверхности, м2

1,9

Объем заполнения, мл

109

Трансмембранное давление, ммт.ст., не более

600

Коэффициент ультрафильтрации, мл/мм рт. ст.

80

Коннектор типа Луер

Наличие

7

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4102 MPS 05 FOR PLASMA SEPARATION

20 шт.

РУ №ФСЗ 2010/07687 от 13.10.2010 г. Срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС IT.ИМ28.Д01721 срок действия с 26.09.2014 по 26.09.2017

Материал - полиэфирсульфон

Наличие

Площадь поверхности, м2

0,45

Объем заполнения, мл:


Плазма, мл

125

Кровь, мл

50

Трансмембранное давление, ммт.ст., не более

600

Скорость фильтрации - от 24 мл/мин (ТМД 25 мм рт.ст. и поток крови 100 мл/мин) до 156 мл/мин (ТМД 45 мм рт.ст. и поток крови 300 мл/мин)

Наличие

Коннектор типа Луер

Наличие

8

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4103 MPS 07 FOR PLASMA SEPARATION

20 шт.

РУ №ФСЗ 2010/07687 от 13.10.2010 г. Срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС IT.ИМ28.Д01721 срок действия с 26.09.2014 по 26.09.2017

Материал - полиэфирсульфон

Наличие

Площадь поверхности, м2

0,68

Объем заполнения, мл:


Плазма, мл

190

Кровь, мл

70

Трансмембранное давление, ммт.ст., не более

600

Скорость фильтрации - от 34 мл/мин (ТМД 25 мм рт.ст. и поток крови 100 мл/мин) до 176 мл/мин (ТМД 45 мм рт.ст. и поток крови 300 мл/мин)

Наличие

Коннектор типа Луер

Наличие


Общие требования:

Сертификат соответствия ГОСТ Р или Декларация соответствия

Наличие

Регистрационное удостоверение

Наличие

Инструкция по использованию

Наличие

Изделия медицинского назначения произведены не ранее 2014 года

Наличие

Остаточный срок годности с даты поставки, не менее 60 %

Наличие






Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП




Приложение № 3 к контракту

0173200000515000354-0217261-02


График поставки медицинских изделий


п/п

Наименование медицинских изделий

Кол-во

(шт)

Место поставки

Дата поставки

1

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): магистраль Аквалайн (Aqualine) для взрослых

280

ГБУЗ госквы «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

Поставка

до «30» сентября 2015г.

2

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Н3051 для подключения 3-х мешков.

200

3

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Адаптер Акваспайк (Aquaspike) для подключения 4-х мешков.

100

4

Изделия полимерные одноразовые для гемодиализа (гемофильтрации): Мешки пустые В3052 для фильтрата, 5 000 мл.

100

5

Диализаторы Aquamax, модель: HF12

40

6

Диализаторы Aquamax, модель: HF19

200

7

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4102 MPS 05 FOR PLASMA SEPARATION.

20

8

Диализаторы для аппаратов «искусственная почка»: IBP4103 MPS 07 FOR PLASMA SEPARATION.

20





Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП


Приложение № 4 к контракту

0173200000515000354-0217261-02


АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ


г. Москва                                       «___» ____________2015 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тюлькиной Е.Е., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Совента», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бондаря Игоря Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с контракта № 0173200000515000354-0217261-02 от «___» ___________ 2015 г. (далее - Контракт), Поставщиком произведена поставка товаров:


расходные материалы для аппарата экстракорпоральной низкопоточной коррекции гомеостаза "Аквариус"


(в полном объеме, не в полном объеме) ______________________________________________________________


2. Товар поставлен в количестве: 960 штук.

3. Стоимость поставленных товаров 4 725 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.  Качество товаров требованиям Контракта соответствует _____________________________________

(были обнаружены следующие недостатки товара по качеству):__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Товар должен быть поставлен «30» сентября 2015 г., фактически поставлен «___»_____________ 2015 г.

6. Другие недостатки товара не выявлены (выявлены следующие недостатки товара): _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Сведения об устранении недостатков: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Сумма штрафных санкций составила: ________________ рублей _____ копеек

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

9. Примечание: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

10. Подписи и печати Сторон:


Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП







Приложение № 5 к контракту

0173200000515000354-0217261-02




ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА




Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тюлькиной Екатерины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Совента», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бондаря Игоря Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»

пришли к соглашению о величине цены Контракта на поставку: расходные материалы для аппарата экстракорпоральной низкопоточной коррекции гомеостаза "Аквариус"

общая сумма цены (Цена контракта) 4 725 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10 % от суммы 2 159 832 (Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 40 (Сорок) копеек в размере 196 348 (Сто девяноста шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 40 (Сорок) копеек, сумма 2 565 167 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 60 (Шестьдесят) копеек НДС не облагается.



Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 15 ДЗМ»

___________________ Е.Е. Тюлькина

МП

Генеральный директор

ООО «Совента»


____________________И.В. Бондарь

МП






















Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .