КОНТРАКТ № 508/2015-С

на поставку растворов антикоагулянта для заместительной почечной терапии

г. Москва «16» июля 2015 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача А.Е. Митичкина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Диакеа-Софт» (ООО «Диакеа-Софт»), (ОГРН 1107746422827, зарегистрированное по адресу: 121170, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора В.О.Новицкого, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -ФЗ № 44) и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол от «03» июля 2015 года № 0173200000515000508, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику растворов антикоагулянта для заместительной почечной терапии, товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: 105187, город Москва, улица Фортунатовская, д. 1, ГКБ № 36, корпус № 8, склад аптеки.

1.3. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):

1.3.1. Осуществить бережную разгрузку товара в полном объеме.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет 564 333,99 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 10% 51 303,09 (Пятьдесят одна тысяча триста три) рубля 09 копеек, (далее - Цена Контракта).

КОСГУ 340

Источник финансирования ОМС.

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 15 настоящего Контракта.

2.5. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета Поставщика на оплату и документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий, но не позднее месяца, следующего за месяцем поставки и в пределах года, в котором осуществлена поставка.

2.6. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, стоимости принятой партии медицинских изделий по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Диакеа-Софт»

ИНН:7730626315 КПП: 773001001

Банковские реквизиты: р/с : 40702810500000004607, КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО),

к/с 30101810100000000994, БИК 044583994 .

Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: 105187, город Москва, улица Фортунатовская, д. 1, ГКБ № 36, корпус № 8, склад аптеки. Поставка товара производится в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.

4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.13. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.14. В течение семи календарных дней с момента поставки последней партии товара Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику для подписания в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту по форме согласно приложению к настоящему контракту (Приложение №4). В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в праве требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Привлечение Поставщиком других лиц – субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту допускается.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причинённый ущерб) по аналогичным контрактам.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении заказа, и закреплённым в Приложении №5 к настоящему Контракту.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (Приложение №5 к настоящему Контракту).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/ стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта/ стоимости этапа.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере*:

а) 2,5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления указанного).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере*:

а) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.

7.7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.7. Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Поставщиком с субподрядчиками (субисполнителями) пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.13. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке;

- в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 60 дней.

8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

8.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

9.2. Срок действия обеспечения должен устанавливаться с учетом общего срока действия контракта + 1 месяц.

9.3. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 28 216,70  (Двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) рублей 70 копеек, НДС не облагается, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.4. Перечисление суммы залога денежных средств производится Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения города Москвы»

Сокращенное

наименование

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

Наименование организации, указываемое в платежном поручении

Департамент Финансов г. Москвы (ИНН 7719046800 ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» л/с 2105441000450606)

Почтовый адрес

105187, г. Москва, ул.Фортунатовская, д.1

Юридический адрес

Тот же

ОКПО

01934615

ОКВЭД

85.11.1.

ОКТМО

4545314000

ОГРН

1037700046801

Текущий счет

40302810900004000060

БИК

044583001

КПП

771901001

Полное наименование банка

Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, то Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.7. В случае расторжения Контракта по причинам неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, обеспечение исполнения Контракта Поставщику не возвращается.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту передаются на рассмотрение _в__Арбитражный_ суд города Москвы

11.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.4. До передачи спора на разрешение суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "25" декабря 2015 года (срок действия контракта, который не может превышать 31 декабря года, в котором согласно условиям контракта должны быть произведены поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг).

.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 14. Неотъемлемые части Контракта.

14.1. Приложение № 1 «Спецификация поставляемых товаров»;

14.2. Приложение № 2 «График поставки»

14.4. Приложение № 3 «План распределения»

14.5. Приложение № 4 «Форма Акта приемки-передачи товара»;

14.6 Приложение № 5 «Техническая часть аукционной документации».

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения города Москвы»

(ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»)

Наименование организации, указываемое в платежном поручении

Департамент Финансов г. Москвы (ИНН 7719046800 ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

л/с 3605441000450606)

Почтовый адрес

105187, г. Москва, ул.Фортунатовская, д.1

ОКПО 01934615

ОКВЭД 85.11.1.

ОКАТО 45263588000

ОКТМО 45314000

ОГРН 1037700046801

Текущий счет

40601810000003000002

БИК 044583001

КПП 771901001

Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон секретаря (495) 366-77-19

Факс (499) 369-40-89

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

__________________ А.Е. Митичкин

М.П.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Диакеа-Софт»

ООО «Диакеа-Софт»

ИНН:7730626315 КПП: 773001001

Юридический адрес: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кульнева ул, д.3, стр.1

Почтовый адрес: 121170, Российская Федерация, г. Москва, г. Москва, Кульнева ул, д.3, стр.1

Телефон: 7-495-9337242, FAX: 7-495-7373384

Банковские реквизиты: КБ \"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС\" (ОАО)

БИК: 044583994

Рас/с: 40702810500000004607

Кор/с: 30101810100000000994

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Диакеа-Софт»

_________________ В.О. Новицкий

М.П.


Приложение № 1

к Контракту № 508/2015-С от ____. ____. 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование товара

Срок годности/гарантии

Фирма/ Изготовитель

Ед. измер

Кол-во

Цена с НДС

Сумма (руб.)

Ставка НДС

Сумма НДС (руб.)

  Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» 10/2 (Prismocitrate 10/2)

12 месяцев

Gambro DASCO S.p.A,

Италия

шт

91

2 821,61 

256 766,51 

 10%

23 342,41 

2

  Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» 10/2 (Prismocitrate 10/2)

12 месяцев

Gambro DASCO S.p.A,

Италия

шт

109

2 821,72

307 567,48 

 10%

27 960,68 

 Итого: 

564 333,99 

 

51 303,09

Цена настоящего контракта составляет 564 333,99 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 10% 51 303,09 (Пятьдесят одна тысяча триста три) рубля 09 копеек.

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

__________________ А.Е. Митичкин

М.П.

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Диакеа-Софт»

_________________ В.О. Новицкий

М.П.

Приложение №2

к Контракту № 508/2015-С от « » 2015 года

График поставки медицинских изделий

п/п

Наименование медицинских изделий

Кол-во

(шт)

Место поставки

Дата поставки

  Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» 10/2 (Prismocitrate 10/2)

91

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»,

90 дней с даты заключения контракта

2

  Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» 10/2 (Prismocitrate 10/2)

109

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

__________________ А.Е. Митичкин

М.П.

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Диакеа-Софт»

_________________ В.О. Новицкий

М.П.


Приложение №3

к Контракту № 508/2015-С от « » 2015 года

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Сторона 5

ГБУЗ г.Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1

1

Раствор антикоагулянта, 10/2

шт.

200,00

ИТОГО

1 Комплект

Заказчик: Поставщик:

Главный врач Генеральный директор

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» ООО «Диакеа-Софт»

__________________А.Е.Митичкин ___________В.О.Новицкий

М.П. М.П.

Приложение № 4

к Контракту №508/2015-С от «____» ________ 2015 года

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПАРТИИ ТОВАРОВ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Главного врача А.Е.Митичкина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Диакеа-Софт» (ООО «Диакеа-Софт»), (ОГРН 1107746422827, зарегистрированное по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Новицкого В.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с Контрактом №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке партии товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4.  Недостатки товаров и сопутствующих услуг выявлены/не выявлены)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.  Результаты работ по Контракту:

Принял: Сдал:

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

___________________ А.Е. Митичкин

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Диакеа-Софт»

_________________ В.О.Новицкий

Приложение № 5

к Контракту №508/2015-С от «____» ________ 2015года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Объект закупки

Совместный аукцион в электронной форме на поставку растворов антикоагулянта для заместительной почечной терапии. (РМ2015-113)

Начальная (максимальная) цена контракта

1 580 135.20

Источник финансирования

Бюджет субъекта Российской федерации (г. Москва)

Внебюджетные средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Коды бюджетной классификации РФ

054-0901-02В0281-244-340

340

Срок поставки товара

Поставка товара производится в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Порядок выплаты аванса

Аванс не предусмотрен

Оплата исполненных условий контракта

Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета Поставщика на оплату и документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий, но не позднее месяца, следующего за месяцем поставки.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать характеристикам данного медико-технического задания.

В случае если медико-техническое задание содержит указания марки, модели или наименования производителя товаров, в целях обеспечения совместимости или улучшения качественных характеристик товара, то такое указание считается установленным под условием –«или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, и/или необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Поставляемый товар должен соответствовать современным нормам качества, применяемым в здравоохранении в Российской Федерации.

Весь товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Срок действия гарантии (требования к сроку годности) на товар указан в настоящем медицинско-техническом задании.

В комплект поставки товар должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями медико-технического задания.

Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, должен иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (или документ, подтверждающий, что товар не подлежит обязательной сертификации).

На основании заявки Получателя по соглашению сторон допускается изменение количества поставляемых изделий по отдельным позициям в пределах типоразмерного ряда одноименной продукции, имеющим одинаковую стоимость, в размере не более 25% от количества продукции, подлежащей поставке в целом по контракту, без изменения общего количества поставляемой продукции и общей цены государственного контракта.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с Планом распределения и Спецификацией.

Приемка медицинских изделий Получателем (Получателями) осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

Поставщик обязан обеспечить поставку товара на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя (Получателей). В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе отказать Поставщику в приеме товара или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов Получателя.

Поставщик вправе осуществлять поставку каждой из партий товара частями.

Поставщик уведомляет Получателя (Получателей) о готовности осуществить очередную поставку в пределах сроков, установленных настоящим контрактом или определенных в соответствии с ним.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика, Получатель обязан письменно подтвердить Поставщику готовность принять товар в сроки и в объемах, указанных в уведомлении Поставщика, либо предоставить письменное мотивированное объяснение неготовности принять товар. Отсутствие какого-либо письменного уведомления от Получателя означает готовность Получателя принять товар.

Получатель также обязан назначить ответственных лиц, ответственных за приемку, сообщить их контактные данные Поставщику и надлежащим образом оформить документы, подтверждающие полномочия ответственных лиц. В случае отсутствия замечаний, Получатель обязан принять поставляемую партию Товара по количеству, качеству и комплектности, а также в тот же день подписать товарно-сопроводительные документы и вернуть экземпляры Поставщику.

Разгрузку товара с транспорта Поставщика на объекте Получателя (Получателей) производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии товара во время разгрузки.

Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии товара на склад Получателя (Получателей) с предоставлением Получателю (Получателям):

- товарной накладной в трех экземплярах, два из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), а один экземпляр остается у Получателя;

- счета-фактуры в двух экземплярах для Получателя и Заказчика;

- заверенных печатью Поставщика копий действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии), регистрационных удостоверений на весь ассортимент поставленной партии товара, в одном экземпляре каждый документ;

- документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки товара, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Поставщику на устранение выявленных недостатков.

Получатель, принявший партию товара, при отсутствии замечаний обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и один подписанный экземпляр товарной накладной передать представителю Поставщика. Датой приемки товара от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Получателем.

Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в случае, если:

- партия товар доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).

В случае выявления недостатков поставленного товара при приеме Поставщик и Получатель оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Товар считается принятым после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Получателем. Акт недостатков поставки товара составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя и Заказчика и один для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Соответствие предлагаемого товара требованиям аукционной или конкурсной документации, в том числе требованиям медико-технического задания и проекта государственного контракта должно быть подтверждено участником размещения заказа следующими документами:

1) регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);

2) сертификат соответствия на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия), для товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

3) документация к товару, содержащая информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки, срока годности;

Копии указанных документов должны быть представлены участником закупки в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе или в заявке на участие в конкурсе, за исключением случаев, если в соответствии с действующим законодательством такие документы передаются одновременно с товаром.

Порядок предоставления необходимых документов при исполнении государственного контракта определяется проектом контракта.

КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Лот № 1 - Совместный аукцион в электронной форме на поставку растворов антикоагулянта для заместительной почечной терапии. (РМ2015-113)

№ пп

Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия

Требуемые функции / параметры

1

Раствор антикоагулянта

431 шт.

1.1

Фасовка: пакет, мл, не менее

5 000

1.2

Мешок однокомпонентный

Наличие

1.3

Порт для инъекций

Наличие

1.4

Раствор на основе бикарбонатного буфера

Наличие

1.5

Состав (ммоль/л):

 

1.5.1

Натрий, не менее

136

1.5.2

Кальций, не менее

0,00

1.5.3

Магний, не менее

0,00

1.5.4

Глюкоза, не более

0,00

1.5.5

Хлор, не менее

106

1.5.6

Лактат, не более

0,00

1.5.7

Цитрат, не менее

10

1.5.8

Лимонная кислота, не более

2

2

Раствор антикоагулянта

129 шт.

2.1

Фасовка: пакет, мл, не менее

5 000

2.2

Мешок однокомпонентный

Наличие

2.3

Порт для инъекций

Наличие

2.4

Раствор на основе бикарбонатного буфера

Наличие

2.5

Состав (ммоль/л):

 

2.5.1

Натрий, не менее

140

2.5.2

Кальций, не менее

0,00

2.5.3

Магний, не менее

0,00

2.5.4

Глюкоза, не более

0,00

2.5.5

Хлор, не менее

86

2.5.6

Лактат, не более

0

2.5.7

Цитрат, не менее

18

2.5.8

Лимонная кислота, не более

0

3

Общие условия

 

3.1

Изделия медицинского назначения должны быть произведены не ранее второй половины 2014 года

Наличие

3.2

Сертификат соответствия ГОСТ Р или Декларация соответствия

Наличие

3.3

Регистрационное удостоверение

Наличие

3.4

Инструкция по использованию на русском обрудованию

Наличие

3.5

Поставка товара осуществляется транспортными средствами (собственными или арендованными) поставщика, в соответствующей таре и оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара

Наличие

3.6

Остаточный срок годности с даты поставки, не менее 10 месяцев

Наличие


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .