ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Д-477/15-А

На поставку офисной бумаги и бумаги для факса для Департамента здравоохранения города Москвы в 2015 году

г. Москва "09" июня 2015 г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о Департаменте здравоохранения города Москвы (далее – Положение), в лице Голухова Георгия Натановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фикси» (ООО «Фикси»)(ОГРН 1077762497867, ИНН 7704667562, место нахождения: 123557, г. Москва, пер. Тишинский Б, д. 26, корп. 13-14, пом. XII, ком.3)), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Федосова Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № 0173200000515000360 от 21.05.2015) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить офисную бумагу и бумагу для факса (далее – товар), в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), в ассортименте и количестве согласно спецификации поставляемых товаров (Приложение № 2 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью), в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого товара (Приложение № 3 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью), в сроки, установленные в графике поставки (Календарном плане) (Приложение № 4 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью). Заказчик обязуется принять товары и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка последней партии товара Заказчику указанные в приложении 4. По решению Заказчика допускается изменение графика поставки и количество поставляемого Товара исходя из потребностей Заказчика. При этом, Заказчик за три дня направляет запрос Поставщику о необходимой потребности в Товаре посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте.

1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов


2.1. Цена Контракта составляет 915 698 (девяносто пятнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 97 (девяносто семь) копеек, в том числе НДС - 18%, 139 682 (сто тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.

2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.4.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:


2.5. Заказчик поэтапно оплачивает услуги Поставщика, оказанные на соответствующем этапе Календарного плана (Приложение № 4) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 15 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товаров по соответствующему этапу, составленного по форме приложения 5 к Контракту, с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по соответствующему этапу.

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 15 настоящего Контракта.

2.7. В случае поставки товаров отдельными партиями, оплата товара производится Заказчиком после поставки партии.



Статья 3. Сроки поставки


3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.


Статья 4. Порядок приемки товаров


4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (в соответствии с Техническим заданием (приложение к настоящему Контракту).

4.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными Товара, указанными в Техническом задании. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 настоящего Контракта.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика или за его счет в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров.

4.9. В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект оригиналов товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленной по форме приложения № 5 к Контракту, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.10. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

(Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.)

4.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в п. 4.11 Контракта.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товаров и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).


Статья 5. Права и обязанности Сторон


5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.10. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.10.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.9 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта. (В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.


Статья 6. Гарантии


6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с Техническим заданием.

6.2. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается Техническим заданием.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.


Статья 7. Ответственность Сторон


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, стоимости этапа Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного, Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта, стоимости этапа.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 22892, 48 *:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения обязательств Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 91 569, 90*:

а) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.

7.7. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.4. Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Поставщиком с субпоставщиком пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара, завышения стоимости и/или поставки товара ненадлежащего качества по настоящему Контракту, Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет поставки такого недопоставленного (поставленного не в полном объеме или поставки товара ненадлежащего качества) товара, в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.13. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.


Статья 8. Порядок расторжения Контракта


8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных контрактом, включая график поставки.

- Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем

- Непредоставления в течение 10 банковских дней новой банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту в случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения Закупки или не предоставления таких сведений во время исполнения Контракта.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- В случае неоднократного (два и более раз) немотивированного отказа от приемки товара Заказчиком.


8.2. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.


Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта


9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 55 496  (пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 91 копейка, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме денежных средств.

Срок действия данного обеспечения – по «31» января 2016 года включительно.


Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

9.2. - При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика.)

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в п. 9.1 Контракта, на следующий счет

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждено платежным поручением

Получатель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ) 2105431000450320
ИНН: 7707089084
КПП: 770701001
ОГРН: 1037707005346
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения государственного контракта: 40302810900004000060 в Отделение 1 Москва
Лицевой счёт: 2105431000450320
БИК: 044583001

с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту убытков, и иные обязательства Исполнителя, денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Контракту, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракт. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.


9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы


10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 11. Порядок урегулирования споров


11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта


12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2015 г..

12.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.


Статья 13. Прочие условия


13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1"Техническое задание", приложение 2 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 3 "Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара", приложение 4 "График поставки (Календарный план)", приложение 5 "Форма Акта приемки-передачи товара".

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.


Статья 14. Бюджетные риски


14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.

14.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4. настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Место нахождения и почтовый адрес:

127006, г. Москва, Оружейный переулок д.43

ИНН 7707089084, КПП 770701001

Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы (Департамент здравоохранения города Москвы л/с 0305411000450320)

Расчетный счет №40201810200000000001 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу

г. Москвы (полное название)

Отделение 1 Москва (краткое),

БИК 044583001

ОКПО 01967336

ОКВЭД 75.11.21

ОКАТО 45286585000

тел.251-83-00


    

ЗАКАЗЧИК    

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК

ООО «Фикси»

Место нахождения и почтовый адрес:

123557, г. Москва, пер. Тишинский Б, д. 26, корп. 13-14, пом. XII, ком.3

ИНН 7704667562, КПП 772001001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет №40702810800000001220 в ООО КБ "СИНКО-БАНК" г. Москва

БИК 044583320

ОКПО 83264140

ОКВЭД 51.47.23

ОКАТО 45263576000

тел. +7 (499) 921-02-72


ПОСТАВЩИК


Генеральный директор ООО «Фикси»_________________/ Федосов П.В.    


«___» __________ 2014 г.


М.П.
























Приложение 1 к Контракту

от ___________ № ________




Техническое задание

на поставку офисной бумаги форматов А4, А3 и факсовых роликов


1. Предмет торгов: Поставка офисной бумаги и бумаги для факса для Департамента здравоохранения города Москвы.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 109 938,12 (один миллион сто девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 12 копеек.

3. Источник финансирования: бюджет города Москвы.

4. Код бюджетной классификации Российской Федерации:

054 0909 31Б0103 244 340

5. Количество поставляемого Товара:

п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

1

Бумага офисная категория А формат А4 Ballet Premier (пачка 500л.) или эквивалент

пачка

2 655

2

Бумага офисная категория С формат А4 SVETO COPY (пачка 500л.) или эквивалент

пачка

2 373

3

Бумага офисная категория А формат А3 Ballet Premier (пачка 500л.) или эквивалент

пачка

18

4

Бумага (ролик) для факса

шт.

74

6. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Приложении 1.

7. Сопутствующие услуги, перечень, требования к выполнению:

п/п

Наименование сопутствующей работы

Срок совершения

1

погрузочно-разгрузочные работы

в день поставки товара (партии Товара)

2

укладка товара на складе Заказчика

в день поставки товара (партии Товара)

3

вывоз тары

в день поставки товара (партии Товара)

1.%2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

2.%2. Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке.

%1. Требования к поставке товара, объему гарантий качества и сроку гарантий качества:

9.1. В рамках исполнения Государственного контракта поставка Товара Заказчику осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Каждая партия Товара отгружается Заказчику единовременно (одномоментно).

9.2. Офисная бумага поставляется в пачках по 500 листов, пачки должны быть уложены в коробки по 5 пачек в каждой. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также хранении на складе в нормальных условиях в течение не менее двух лет без изменения свойств и характеристик. Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. На пачки и коробки должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе Товара, а также о Товаре (наименование марки, формат, плотность, количество листов в пачке, количество пачек в коробке).

9.3. Бумага для факса должна быть насажена на ролик. Ролики упакованы в термоусадочную пленку и телескопические гофрокороба.

9.4. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и выполнения сопутствующих поставке Товара работ со дня приемки Продукции и работ согласно акту сдачи-приемки товара и сопутствующих работ в течение всего гарантийного срока, составляющего 12 (Двенадцать) месяцев. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

9.5. Бумага должна подходить для высокоскоростного цветного и монохромного копирования (не менее 90 копий в минуту) на всех классах аппаратов, а также для использования на лазерных и струйных принтерах с различной скоростью печати. Бумага должна обеспечивать высокую производительность, как при одностороннем, так и при двустороннем копировании и печати.

9.6. Бумага должна иметь: чистый обрез, беспыльные края, антистатическую обработку, обеспечивающую беспрепятственный проход при стандартном, двухстороннем и скоростном копировании.

%1. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

1.%2. Поставляемая продукция должна соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Контракта, иным обычно предъявляемым требованиям, и должна аттестовываться по категориям качества и безопасности данного вида продукции.

2.%2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности товаров такого рода, содержащимся в паспортах товара.

%1. Требования соответствия нормативным документам:

11.1. Офисная бумага должна быть сертифицирована по международным стандартам: ISO 9002 (качество), ISO 14001, 9001 (экология), ISO 9706 (архивное хранение).

11.2. Бумага для факса должна соответствовать ТУ 5457-001-550032139-2010 или иметь характеристики не ниже указанных.

11.3. После заключения контракта при поставке товара обязательно предоставление сертификата на соответствие по ISO и санитарно-эпидемиологического заключения и технической документации от Производителя на товар, подтверждающих эквивалентность качественных показателей предлагаемой бумаги требованиям Заказчика.

%1. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта:

11.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Каждая партия Товара отгружается Заказчику единовременно (одномоментно) в срок, установленный графиком поставки, исчисляемый с момента получения заявки Заказчика, направляемой Поставщику по средствам почтовой, электронной или факсимильной связи с отметкой о вручении (прочтении/отправке) в период срока действия Контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки каждой партии Продукции в пределах срока, установленного в Приложении № 4. Момент поставки каждой партии Товара подтверждается отметкой в товарной накладной, удостоверенной подписями ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

11.2. Объем поставки по заявке Заказчика может корректироваться от указанных количеств Товаров, указанных в графике поставки, в пределах необходимого страхового запаса объема поставки Товаров в количестве указанного в графике поставки.

11.3. Доставка Товара производится путем его отгрузки транспортом Поставщика по адресам Получателей, указанных в Приложении № 4.

%1. График поставки:

13.1. В соответствии с графиком поставки (Приложение № 4)

%1. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров: в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого товара, указанными в Приложении № 3.

%1. Прочие условия:

Участник размещения заказа, до принятия решения об участии в электронном аукционе, может уточнить тип и марку оборудования Заказчика по тел. (499) 251-84-36.


Приложение 2 к Контракту

от ___________ № ________




Спецификация поставляемых товаров

п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. в руб. с НДС

Сумма в руб. с НДС

1


Бумага офисная XEROX Performer 80г/м² А4 (500л) [003R90649]

пачка

2 655

178,04

472 696, 20

2


Бумага офисная XEROX Premier 80г/м² А4 (500л) [003R91720]

пачка

2 373

181,53

430 770,69

3


Бумага офисная XEROX Premier 80г/м² А3 (500л) [003R91721]

пачка

18

363, 08

6535, 44

4


Бумага для факса MEGA Fax 210мм (30м, Ø12мм)


шт.

73

76, 98

5619, 54



шт

1

77, 10

77, 10


Цена Контракта составляет 915 698 (девяносто пятнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 97 (девяносто семь) копеек, в том числе НДС - 18%, 139 682 (сто тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 88 (восемьдесят восемь)



ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

_________________/ __________

«___» __________ 201_ г.


М.П.

_________________/ __________

«___» __________ 201_ г.


М.П.


Приложение 3 к Контракту

от ___________ № ________





Качественные и функциональные характеристики Товаров


№ п/п

Наименование товара

Указание на товарный знак (модель), производителя

Требуемый параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

1


Бумага офисная XEROX Performer 80г/м² А4 (500л) [003R90649]


Производитель ООО «Ксерокс»(СНГ)

Плотность

80

г/м2

Толщина

104

мкм

Яркость, ISO 2470

112

%

Жесткость, МD, ISO 5629

 

мНм

в продольном направлении (MD)

125

 

в поперечном направлении (CD)

55

 

Шероховатость

250

мл/мин

Непрозрачность

91

%

Массовая доля золы

18

%

Белизна CIE

146

%

Белизна (D65/10')

105

%

Белизна

95

%

Пористость по Bendtsen

800

мл/мин

Впитываемость по Cobb(60)

25

мг

Прочность поверхности по методу Деннисона

14

 

Абразивность

12

мг

Влажность, ISO %

4,6

%

Сорность

10

Piece/м2

Максимальный уровень пыли

350/10000

мг/кол-во листов

Поверхностная впитываемость воды, г/м2

25

 

Назначение

длявсех видов печати

 

Количество листов в пачке

500

шт.

Наличие сертификатов

 

 

Ростест

есть

 

Гигиен. сертификат

есть

 

ISO 9706 

есть

 

ISO (9001,2, 14001)

есть

 

Иные сертификаты (FSC,ColorLok)

есть

 

Сертификат дистрибьютора

есть

 

 

Бумага офисная XEROX Premier 80г/м² А4 (500л) [003R91720]

Производитель ООО «Ксерокс»(СНГ)

Вес 1м2

80

г/м2

Плотность

80

г/м2

Толщина

108

мкр

Белизна по CIE

170

%

Жесткость продольн.

125

mN

Жесткость поперечн.

60

mN

Непрозрачность

94

%

Гладкость по Бекку

31

сек

Шероховатость (Бендтсон)

190

мл/мин

Пористость (Бендтсон)

1250

мл/мин

Впитываемость Cobb (60)

25

mg

Абразивность

12

mg

Сорность

10

piece/m2

Влажность, ISO

4,5

%

Яркость по ISO

110

%

Белизна по ГОСТ

110

%

Содержание древесных волокон, древесных смолы и элементарного хлора ЕЦФ

Отсутствует

 

Срок архивного хранения

200

лет

Количество листов в пачке

500

шт.

Количество пачек в коробке

5

шт.

Наличие сертификатов

 

 



 



 



 



 



 



 

 


Бумага офисная XEROX Premier 80г/м² А3 (500л) [003R91721]

Производитель ООО «Ксерокс»(СНГ)

Вес 1м2

80

г/м2

Плотность

80

г/м2

Толщина

108

мкр

Белизна по CIE

170

%

Жесткость продольн.

125

mN

Жесткость поперечн.

60

mN

Непрозрачность

94

%

Гладкость по Бекку

31

сек

Шероховатость (Бендтсон)

190

мл/мин

Пористость (Бендтсон)

1250

мл/мин

Впитываемость Cobb (60)

25

mg

Абразивность

12

mg

Сорность

10

piece/m2

Влажность, ISO

4,5

%

Яркость по ISO

110

%

Белизна по ГОСТ

110

%

Содержание древесных волокон, древесных смолы и элементарного хлора ЕЦФ

Отсутствует

 

Срок архивного хранения

более 150

лет

Количество листов в пачке

500

шт.

Количество пачек в коробке

5

шт.

Наличие сертификатов

 

 



 



 



 



 



 



 

 


Бумага для факса MEGA Fax 210мм (30м, Ø12мм)

Производитель Комус Россия 

Нормативный документ

соответствие ТУ 5457-001-55032139-2010

рулон

Внутренний диаметр втулки

12

мм

Длина намотки

30

м

Ширина

210

мм

Количество

24

шт./уп.


ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

_________________/ А.И. Хрипун

«___» __________ 2015 г.


М.П.

_________________/ __________

«___» __________ 2015 г.


М.П.


























Приложение 4 к Контракту

от ___________ № ________


Календарный план (график поставки)

№ п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Адрес поставки

Годовая потребность

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

В т.ч.

1


Бумага офисная XEROX Performer 80г/м² А4 (500л) [003R90649]

пачка (500 л)

2-й Щемиловский пер., д. 4-А

2 655

2 205

735

735

735

Оружейный пер., д. 43, стр. 1

450

150

150

150

2


Бумага офисная XEROX Performer 80г/м² А4 (500л) [003R90649]

пачка (500 л)

2-й Щемиловский пер., д. 4-А

2 373

1 923

641

641

641

Оружейный пер., д. 43, стр. 1

450

150

150

150

3


Бумага офисная XEROX Premier 80г/м² А3 (500л) [003R91721]

пачка (500 л)

2-й Щемиловский пер., д. 4-А

18

2

1

-

1

Оружейный пер., д. 43, стр. 1

16

5

6

5

4


Бумага для факса MEGA Fax 210мм (30м, Ø12мм)

рулон

2-й Щемиловский пер., д. 4-А

74

44

12

20

12

Оружейный пер., д. 43, стр. 1

30

10

10

10






ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

_________________/ ____________

«___» __________ 201_ г.


М.П.

_________________/ __________

«___» __________ 201_ г.


М.П.

Приложение 5 к Контракту

от ___________ № ________


ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Москва «___» _________ 20__ г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с Государственным контрактом №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее - Государственный контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

__________________________________________________________________________________________________

2.  Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

______________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные поставки согласно Государственному контракту должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 200__ г.

4.  Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены)


______________________________________________________________________________________

5.  Результаты поставки по Государственному контракту:


Сдал: Принял:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

_________________/ ____________

«___» __________ 201_ г.


М.П.

_________________/ __________

«___» __________ 201_ г.


М.П.




Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .