ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 475

на поставку медицинских изделий для лечебно-профилактических учреждений города Москвы

город Москва «__» __________201__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, в лице Главного врача Родомана Григория Владимировича, действующего на основании Устава_, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА-77» (ОГРН 1027700549194, 111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16А), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Владимирской Елены Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку медицинских изделий – материалов для проведения внутрилабораторного контроля качества. (РМ2015-318) (реестровый номер закупки 0173200000515001265 , протокол от 23.10.2015 г. № б/н, Лот № 1) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

В настоящем Договоре, а также дополнительных соглашениях, актах и иных документах нижеследующие термины и определения означают следующее:

Заказчик:

- заказчик – государственное бюджетное учреждение города Москвы, осуществляющее закупку медицинских изделий для Получателя.

Договор – настоящий Договор, заключенный по итогам определения Поставщика в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Получатель – лечебно-профилактическое учреждение города Москвы в соответствии с планом распределения.

Медицинские изделия – материалы для проведения внутрилабораторного контроля качества. (РМ2015-318) (реестровый номер закупки 0173200000515001265 , протокол от 23.10.2015 г. № б/н, Лот № 1) в ассортименте, количестве и по ценам согласно спецификации к настоящему Договору, а также заявке Поставщика на участие в закупке.

Основание для заключения настоящего Договора – настоящий Договор заключен по результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку медицинских изделий – материалов для проведения внутрилабораторного контроля качества. (РМ2015-318) (реестровый номер закупки 0173200000515001265 , протокол от 23.10.2015 г. № б/н, Лот № 1) .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) в соответствии с условиями настоящего Договора

1.2. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия в соответствии со спецификацией настоящего Договора, медико-техническим заданием, изложенным в документации о закупке, своим предложением (заявкой), признанным лучшим по итогам определения поставщика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора и регулируются в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

- осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

- контролировать качество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ.

2.3. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.4. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, Получателя;

- требовать своевременной оплаты исполненных Поставщиком обязательств.

- требовать от Получателя (Получателей) своевременного принятия медицинских изделий;

2.5. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- представить по запросу Заказчика и Получателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

- к установленному контактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором;

- представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего Договора;

- предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

- незамедлительно в срок не более двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика предоставить экспертам все необходимые материалы, относящиеся к исполнению Договора, в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертной организации для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

2.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что на момент заключения Договора:

1) в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным Договорам

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВЩИКОМ

3.1. Сроки исполнения Договора Поставщиком:

3.1.1. Поставка товара осуществляется двумя партиями: 1) первая партия – в течении 30 дней с даты заключения Договора; 2) вторая партия до 25 декабря 2015 года.

3.2. Порядок поставки (доставки) медицинских изделий Получателю (Получателям):

3.2.1. Поставщик уведомляет Получателя (Получателей) о готовности осуществить очередную поставку в пределах сроков, установленных настоящим Договором или определенных в соответствии с ним.

Поставщик вправе осуществлять поставку каждой партии товара по частям.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика, Получатель обязан письменно подтвердить Поставщику готовность принять товар в сроки и в объемах, указанных в уведомлении Поставщика, либо предоставить письменное мотивированное объяснение неготовности принять товар. Отсутствие какого-либо письменного уведомления от Получателя означает готовность Получателя принять товар.

Получатель также обязан назначить ответственных лиц, ответственных за приемку, сообщить их контактные данные Поставщику и надлежащим образом оформить документы, подтверждающие полномочия ответственных лиц.

3.2.2. Поставщик, в соответствии с установленными в спецификации ассортиментом и количеством медицинских изделий, производит поставку соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

Для исполнения своих обязательств по приемке Товара по настоящему Договору, Получатель обязан по адресу, указанному в Плане распределения, обеспечить наличие свободных складских помещений (при необходимости также помещений с требуемым температурным режимом) и персонала для приемки Товара в сроки, указанные в уведомлении Поставщика

3.2.3. Поставка медицинских изделий осуществляется Поставщиком Получателю (Получателям) в сроки, установленные п. 3.1.1. настоящего Договора.

3.2.4. Доставка медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) производится Поставщиком автомобильным транспортом. Поставщик за свой счет обеспечивает наличие (при необходимости) пропусков в пределы ТТК на грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

3.2.5. Медицинские изделия поставляются в упаковке (таре). Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами на русском языке.

3.2.6. Медицинские изделия принимаются на склад по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя). Факт передачи товара подтверждается подписью Получателя в товарной накладной.

В случае выявления недостатков медицинских изделий в процессе приема стороны оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранениями выявленных недостатков и подписания Получателем товарной накладной. Получатель не вправе отказаться от приемки товара, указанного Поставщиком в уведомлении.

3.2.7. Поставщик обязан передать Получателю (Получателям) товарную накладную и счет-фактуру одновременно с передачей партии медицинских изделий в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарной накладной и счете-фактуре сведений.

3.2.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Получателю после приемки товара Получателем на своем складе и подписания товарной накладной.

3.3. Поставщик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные и отчетные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора, подтверждающие исполнение Поставщиком обязательств, в срок не позднее семи календарных дней со дня исполнения соответствующего обязательства.

3.4. Поставщик обязан подтвердить страну происхождения медицинских изделий путем передачи Получателю счетов-фактур с указанием страны происхождения по каждой позиции поставляемых медицинских изделий, а также копией (копиями) действующего сертификата (сертификатов) соответствия ГОСТ Р либо декларации (деклараций) о соответствии ГОСТ Р на каждую позицию поставляемых медицинских изделий.

3.5. В течение семи календарных дней с момента поставки последней партии медицинских изделий Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику для подписания в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Договору по форме согласно приложению к настоящему Договору (Приложение №2). В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Договору.

3.6. Привлечение субподрядных организаций – допускается. В случае, если Поставщик привлекает субподрядные организации для выполнения доставки товара на склад Получателя (Получателей), при этом передача товара Получателю (Получателям) и сдача результатов работ должны осуществляться непосредственно Поставщиком. В случае, если доставка товара требует в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующих разрешений или лицензий, Поставщик привлекает субподрядные организации, обладающих такими разрешениями или лицензиями.

В случае если цена настоящего Договора составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, иные контактные данные) обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Поставщиком договор или договоры, общая цена которых составляет более чем десять процентов от цены настоящего Договора.

3.7. В случае если в аукционной или конкурсной документации в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, объем привлечения таких субподрядчиков должен составлять не менее -% от цены Договора.

3.8. На основании заявки Получателя, по соглашению сторон, допускается изменение количества поставляемых изделий по отдельным позициям в пределах типоразмерного ряда одноименной продукции, имеющим одинаковую стоимость, в размере не более 25% от количества продукции, подлежащей поставке в целом по Договору, без изменения общего количества поставляемой продукции и общей цены Договора.

4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

4.1. Тара и упаковка медицинских изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, обеспечивать сохранность медицинских изделий при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических факторов (дождь, снег, град, низкие и высокие температуры и т.д.).

4.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и, возможно, других языках на верхней и передней сторонах каждой упаковки и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование товара, место назначения, номер Договора, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

4.3. Упаковка сопровождается упаковочным листом на русском языке, содержащим сведения об ассортименте, комплектности и количестве упакованного товара, наименование и адрес Поставщика, Получателя, номер настоящего Договора, а также условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на каждой упаковке.

4.4. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку медицинских изделий в соответствии с Планом распределения и Спецификацией к настоящему Договору.

5.1.1. Приемка медицинских изделий Получателем (Получателями) осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

5.1.2. Поставщик обязан обеспечить поставку медицинских изделий на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя (Получателей). В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе по своему выбору отказать Поставщику в приеме медицинских изделий или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов, которые должны быть документально подтверждены Получателем. Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Получатель обязан принять в полном объеме в день поставки

5.2. Разгрузку медицинских изделий с транспорта Поставщика на объекте Получателя (Получателей) производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии медицинских изделий во время разгрузки.

5.3. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) с предоставлением Получателю (Получателям):

- товарной накладной в трех экземплярах, два из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), а один экземпляр остается у Получателя;

- товарно-транспортной накладной в двух экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, а один экземпляр остается у Получателя;

- счета-фактуры в двух экземплярах для Получателя и Заказчика;

- заверенных печатью Поставщика копий действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии), Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения России (Минздравсоцразвития РФ) на весь ассортимент поставленной партии медицинских изделий, в одном экземпляре каждый документ;

- документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

В случае отсутствия замечаний, Получатель обязан принять поставляемую партию товара по количеству, качеству и комплектности, а также в тот же день подписать товарно-сопроводительные документы и вернуть Поставщику его экземпляры.

5.4. Передачу медицинских изделий осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента медицинских изделий. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а медицинские изделия возвращаются Поставщику на устранение выявленных недостатков.

5.5. Получатель в день принятия партии медицинских изделий, при отсутствии обоснованных замечаний обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и передать представителю Поставщика два подписанных экземпляра товарной накладной. Датой приемки партии медицинских изделий от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Получателем.

5.6. Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии медицинских изделий в момент поставки в случае, если:

- партия медицинских изделий доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя (пункт 5.1.1 Договора);

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 5.3. Договора);

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка медицинских изделий осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.);
- срок годности или срок стерильности поставляемого товара не соответствует условиям настоящего Договора и требованиям медико-технического задания.

5.7. В случае выявления недостатков поставленных медицинских изделий при приеме Поставщик и Получатель оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Получателем. Акт недостатков поставки медицинских изделий составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя и Заказчика и один для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

5.8. После завершения поставки последней партии медицинских изделий Поставщик обязан передать Заказчику Акт об исполнении Поставщиком обязательств по Договору в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Цена настоящего Договора составляет 340 352,10 руб. (Триста сорок тысяч триста пятьдесят два рубля 10 копеек), в том числе НДС 10% - 30 941,10 руб. (Тридцать тысяч девятьсот сорок один рубль 10 копеек) в части товара и работ, облагаемых НДС.

Применение НДС по ставке 10% или 0%, либо освобождение от НДС, Поставщик должен подтвердить документально регистрационным удостоверением, выдаваемым компетентным государственным органом с указанием кода классификации продукции (ОКП), а также сертификатом соответствия или декларацией соответствия ГОСТ Р.

Расчет цены настоящего Договора приведен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цены за единицу медицинских изделий являются фиксированными и пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Цена Договора включает НДС в части товаров, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, страховки, транспортные и прочие расходы Поставщика по доставке медицинских изделий на склад Получателя (Получателей), а также гарантию качества и годности.

6.3. Оплата по настоящему Договору будет осуществляться Заказчиком на установленных настоящим Договором условиях, но по мере поступления целевого бюджетного финансирования, либо за счет внебюджетных средств Фонда обязательного медицинского страхования.

6.4. Оплата по настоящему Договору за поставку медицинских изделий осуществляется в следующем порядке:

6.4.1. Оплата производится Заказчиком по факту приемки соответствующей партии медицинских изделий на основании отчетных документов (счетов, товарных накладных и счетов-фактур), предоставленных Поставщиком.

6.4.2. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета Поставщика на оплату и документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий, но не позднее месяца, следующего за месяцем поставки.

6.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, стоимости принятой партии медицинских изделий по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА-77»

ИНН 7719121198, КПП 772201001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810900710000082,

Банк АО «ОТП Банк», г. Москва,

к/с 30101810000000000311,

БИК 044525311.

Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

6.6. Изменение порядка оплаты, предусмотренного настоящим Договором, не допускается.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий Договора, в том числе:

- нарушил срок поставки товара более чем на 60 дней;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями Договора в установленный Заказчиком срок;

- не предоставил в установленные Договором сроки действующее обеспечение исполнения обязательств по Договору взамен обеспечения утратившего свою силу и/или надлежащим образом не обеспечивающего исполнение Поставщиком своих обязанностей по Договору;

- нарушил установленные в Договоре сроки исполнения гарантийных обязательств, по поставленному товару более чем на 60 (шестьдесят) дней (если в соответствии с конкурсной/аукционной документацией установлено требование наличия гарантийного срока);

- если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (части товара), выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, и по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Договора;

- в случаях, если Поставщик отказался от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.7 настоящего Договора;

- представил в составе заявки на участие в аукционе или конкурсе недостоверные сведения о товаре.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.4. Информация о поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.5. Поставщик вправе, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного отказа Получателя от приемки товара, при этом Договор может быть расторгнут не ранее 30 дней с даты такого отказа;

- нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 180 дней.

7.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Для расторжения Договора в одностороннем порядке в случаях, когда такое расторжение допускается законом или настоящим Договором, одна из сторон направляет другой стороне соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведомлении, а, в случае, если такая дата не указана или не применима – на десятый день с даты получения уведомления другой стороной.

7.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуги, предусмотренных Договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Поставщик, подрядчик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.8. В случае если настоящий Договор заключен на срок не менее, чем три года и его цена составляет или превышает один миллиард рублей и при этом исполнение Договора по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.

8. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

8.1. Качество медицинских изделий должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим), медицинским требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида действующими нормативами и стандартами России.

8.2. Медицинские изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободными от прав третьих лиц. Медицинские изделия, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них должны быть уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

8.3. Качество медицинских изделий и соответствие их установленным требованиям гарантирует и обеспечивает Поставщик.

8.4. Качество всего ассортимента медицинских изделий, определенного спецификацией к настоящему Договору, Поставщик подтверждает копиями действующих разрешительных документов: сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.1. Поставщик при поставке каждой партии медицинских изделий предоставляет Получателю заверенные своей печатью копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.2. Для соблюдения условий о качестве медицинских изделий Поставщик предоставляет Получателю на каждую партию документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий.

8.5. Поставщик гарантирует остаточный срок годности (либо срок стерильности, если такой срок предусмотрен конкурсной или аукционной документацией) не менее срока, установленного Спецификацией к Договору по состоянию на момент поставки товара Получателю (Получателям).

8.6. Гарантии Поставщика не распространяются на медицинские изделия, хранение которых проводилось Получателем (Получателями) с нарушением установленных условий хранения.

8.7. Претензии по качеству и/или комплектности медицинских изделий, а также по скрытым дефектам изготовления принимаются и устраняются Поставщиком в течение гарантийного срока (срока годности).

8.8. При наличии рекламаций на качество поставленных медицинских изделий Поставщик проводит проверку по указанным фактам и составляется дефектовочный акт между Поставщиком и Получателем, выявившим брак.

8.8.1. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию (рекламацию), провести проверку и дать на нее ответ по существу в течение трех рабочих дней с момента ее получения.

8.9. Бракованные или некомплектные медицинские изделия заменяются Поставщиком на медицинские изделия надлежащего качества в течение 60 дней с момента получения претензии (рекламации) от Получателя. Расходы, связанные с заменой и устранением брака и некомплектности, несет Поставщик.

8.10. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик (Исполнитель) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора/ стоимости этапа Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора/ стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора/ стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Договора/ стоимости этапа.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик (Исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере*:

а) 2,5 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Договор условия о необходимости представления указанного).

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику (Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком(Исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик (Исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере*:

а) 10 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены Договора в случае, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Договору.

9.7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п.3.6. Договора, Подрядчику (Исполнителю) начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, заключенного Подрядчиком (Исполнителем) с субподрядчиками (субисполнителями) пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

9.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Обстоятельствами непреодолимой силы являются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, оказывающие влияние на выполнение обязательств по настоящему Договору (забастовки, войны, революции, остановка или приостановка производства и т.п.), а также юридический форс-мажор – решения, постановления, предписания, приказы или иное административное вмешательство государственных органов, в том числе иностранных (ограничение экспорта/импорта, валютные ограничения, ограничения банковских платежей, меры санкционного или запретительного характера и т.п).

9.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик (Исполнитель).

9.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

9.11. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.13. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, стороны будут решать в обязательном претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров и в претензионном порядке, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г.Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

11. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2015 г.

11.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Договора.

11.3. Действие настоящего Договора будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по Договору будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора.

12. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

Участник закупки, с которым заключается Договор по результатам открытого конкурса, одновременно с Договором предоставляет Заказчику, а в случае заключения Договора по результатам электронного аукциона, размещает в единой информационной системе документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора в размере, который предусмотрен документацией о закупке.

В случае, если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Договора была снижена на 25% и более, участник закупки, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора или информацию, подтверждающую добросовестность участника в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а так же обоснование цены Договора в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

В ходе исполнения Договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

В случае если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются.

Если Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договора принимает банковскую гарантию, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом Договора, заключаемого с единственным поставщиком, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При получении банковской гарантии участник закупки получает в банке выписку из реестра банковских гарантий.

Обеспечение Договора должно соответствовать следующим требованиям:

- сумма обеспечения – 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 17190,06 (Семнадцать тысяч сто девяносто рублей) 06 копеек, НДС не облагается;

- срок обеспечения - срок действия обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по Договору должен превышать срок действия Договора не менее, чем на один месяц.

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, закончило срок действия или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором.

Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, указание на стороны Договора, название Договора, срок действия обеспечения Договора и ссылки на протокол закупки, как основание заключения Договора.

Банковская гарантия указывает на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Перечисление суммы залога денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора должно быть произведено Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

- ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №24) 2105441000450601- ИНН 7707011465-

Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения Договора: 40302810900004000060 в Отделение 1 Москва, БИК 044583001- Лицевой счёт: 2105441000450601

-Назначение платежа: код 02, перечисление суммы залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по Договору № ______ от «_____» ___________20___г.

Внимание: назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно.

Обеспечение Договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком настоящего Договора, в том числе:

- при нарушении Поставщиком сроков поставки медицинских изделий;

- при неисполнении в установленные сроки обязательства по замене или устранению брака и/или некомплектности в поставленных медицинских изделиях;

- при досрочном расторжении Договора или договора поставки по вине Поставщика;

- при неисполнении Поставщиком условий о гарантии качества поставляемого товара;

- при начислении неустойки или штрафа.

При выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями полученное обеспечение Договора возвращается Поставщику в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления Поставщика с приложением документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (акт исполнения Поставщиком обязательств по Договору).

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем Договоре, рассматриваются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе г. Москвы.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями сторон.

13.3. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Спецификация (Приложение № 1).

14.2. График поставки (отсутствует, если поставка осуществляется на основании заявок Получателей.) (Приложение № 2)

14.3. Акт об исполнении поставщиком обязательств (Приложение № 3)

15. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

15.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в п.15.4 настоящей статьи настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

15.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуги, предусмотренных Договором, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.5. В случае, если исполнение Договора по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.

(данный пункт включается в Договоры, заключенные на срок не менее чем три года и его цена составляет или превышает 1 миллиард рублей).

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

ОГРН 1037739726771

ИНН 7707011465, КПП 771401001

Адреса:

- юридический: 127015, г.Москва, ул.Писцовая, д.10

- фактический: 127015, г.Москва, ул.Писцовая, д.10

Телефон 613-04-08, факс 613-04-34

Электронный адрес:

ОМС:

Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "ГКБ № 24 ДЗМ" л/с 3605441000450601)

Банк: отделение №1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва)

БИК 044583001

р/с 40601810000003000002

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА-77»

111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16А

125040, Москва, 5-я ул. Ямского поля, дом 5, строение 1

ОГРН №1027700549194

ИНН 7719121198

КПП 772201001

Банковские реквизиты

Банк АО «ОТП Банк», г. Москва

Р/с 40702810900710000082

К/С 30101810000000000311

БИК 044525311

ОКПФ: 65

ОКПО: 42808012

ОКТМО: 45388000

Дата государственной регистрации юридического лица: 19.12.2002г.

Наименование зарегистрировавшего органа: Управление МНС России по г. Москве

Дата свидетельства о постановке на налоговый учет: 19.12.2002г.

Серия свидетельства о постановке на налоговый учет: 77

Номер свидетельства о постановке на налоговый учет: 010681757

17. ДОГОВОР ЗАКЛЮЧИЛИ И ПОДПИСАЛИ

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

_________________/ Г.В. Родоман /

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»

_________________/ Е.А Владимирская /


Приложение № 1

к Договору № 475

от _____ ____________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование товара

Срок годности/ гарантии

Фирма/ Изготовитель

Ед. изм.

Кол-во

Цена с НДС (руб.)

Сумма без НДС (руб.)

Ставка НДС

Сумма НДС (руб.)

Всего (руб.)

1

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 371

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 460,10

17 691,00

10%

1 769,10

19 460,10

2

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 372

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 460,10

17 691,00

10%

1 769,10

19 460,10

3

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 373

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 394,10

17 631,00

10%

1 763,10

19 394,10

4

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 594

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 144,40

17 404,00

10%

1 740,40

19 144,40

5

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 763

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

2

11 994,40

21 808,00

10%

2 180,80

23 988,80

6

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 761

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

2

11 914,10

21 662,00

10%

2 166,20

23 828,20

7

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 762

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

2

8 833,00

16 060,00

10%

1 606,00

17 666,00

8

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов"

Каталожный номер: 514

Фасовка: 4 фл/уп, 9 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

2

14 286,80

25 976,00

10%

2 597,60

28 573,60

9

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов"

Каталожный номер: 515

Фасовка: 4 фл/уп, 9 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

2

14 286,80

25 976,00

10%

2 597,60

28 573,60

10

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Аттестованная Биохимия"

Каталожный номер: C-310-5

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

8 743,90

7 949,00

10%

794,90

8 743,90

11

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Аттестованная Биохимия"

Каталожный номер: C-315-5

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

8 743,90

7 949,00

10%

794,90

8 743,90

12

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунология Плюс"

Каталожный номер: 430

Фасовка: 12 фл/уп, 1 мл,фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

18 581,20

16 892,00

10%

1 689,20

18 581,20

13

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 370

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

18 491,00

16 810,00

10%

1 681,00

18 491,00

14

Материал контрольный многоуровневый "Липочек контроль "Неаттестованный Биохимический контроль".

Каталожный номер: 731

Фасовка: 25 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

23 707,20

21 552,00

10%

2 155,20

23 707,20

15

Материал контрольный многоуровневый "Липочек контроль "Неаттестованный Биохимический контроль".

Каталожный номер: 732

Фасовка: 25 фл/уп, 5 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

23 707,20

21 552,00

10%

2 155,20

23 707,20

16

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 595

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 144,40

17 404,00

10%

1 740,40

19 144,40

17

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 596

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

Остаточный срок годности товара на момент поставки - 70% от срока годности, гарантированного производителем.

"Био-Рад Лабораториез, Инк.", США.

упак

1

19 144,40

17 404,00

10%

1 740,40

19 144,40

ИТОГО: 340 352,10 руб. (Триста сорок тысяч триста пятьдесят два рубля 10 копеек), в том числе НДС 10% - 30 941,10 руб. (Тридцать тысяч девятьсот сорок один рубль 10 копеек)

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

_________________/ Г.В. Родоман /

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»

_________________/ Е.А Владимирская /


Приложение № 2

к Договору № 475

от _____ ____________ 20__г

График поставки медицинских изделий

п/п

Наименование медицинских изделий

Кол-во

(ед)

Место поставки

Дата поставки

1-я партия – в течение 30 дней с даты заключения Договора

2-я партия в срок до 25 декабря 2015 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы"

1

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 371

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

2

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 372

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

3

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 373

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

4

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 594

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

5

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 763

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

2 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

1

6

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 761

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

2 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

1

7

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Гематология-16".

Каталожный номер: 762

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

2 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

1

8

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов"

Каталожный номер: 514

Фасовка: 4 фл/уп, 9 мл/фл

2 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

1

9

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов"

Каталожный номер: 515

Фасовка: 4 фл/уп, 9 мл/фл

2 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

1

10

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Аттестованная Биохимия"

Каталожный номер: C-310-5

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

11

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Аттестованная Биохимия"

Каталожный номер: C-315-5

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

12

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунология Плюс"

Каталожный номер: 430

Фасовка: 12 фл/уп, 1 мл,фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

13

Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс"

Каталожный номер: 370

Фасовка: 12 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

14

Материал контрольный многоуровневый "Липочек контроль "Неаттестованный Биохимический контроль".

Каталожный номер: 731

Фасовка: 25 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

15

Материал контрольный многоуровневый "Липочек контроль "Неаттестованный Биохимический контроль".

Каталожный номер: 732

Фасовка: 25 фл/уп, 5 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

16

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 595

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

17

Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Иммунология".

Каталожный номер: 596

Фасовка: 6 фл/уп, 3 мл/фл

1 упак

127015, Москва г, Москва, Писцовая ул, дом № 10

1

0

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

_________________/ Г.В. Родоман /

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»

_________________/ Е.А Владимирская /


Приложение № 3

к Договору № 475

от _____ ____________ 20__г.

АКТ

об исполнении Поставщиком обязательств

по Договору от «__»_______20___г. № _________

г. Москва «___»_______201_ г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________ ________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА-77» (ОГРН 1027700549194, 111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16А), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Владимирской Е.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора от «___»_______20___г. № _________ Поставщик осуществил поставку медицинских изделий Получателю на сумму ____-___ (_____-___) рублей, в том числе НДС 10% - ___ рублей, НДС 18% - ____ рублей, дата исполнения обязательств по Договору «___» __________ 20___ г.

2. На момент составления настоящего Акта, поставка медицинских изделий выполнена Поставщиком:

Сведения об объеме исполнения Поставщиком обязательство по поставке

Стоимость фактически поставленных Поставщиком медицинских изделий

В полном объеме

или

Частично

* при заполнении ненужное удалить

_____-______(___-____) рублей

3. Сведения о предъявлении Поставщику штрафных санкций в ходе исполнения Договора:

№ и дата претензии

Сумма предъявленных штрафных санкций по претензии

Сумма штрафных санкций, оплаченных Поставщиком с указанием № и даты соответствующего платежного поручения

Примечание

------------------------

_____-______(___-____) рублей

___________(___-____) рублей по п/п от «__»_____ № _____

------------------

* В случае, если Поставщику штрафные санкции в ходе исполнения Договора не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано – штрафные санкции в период исполнения Договора не предъявлялись.

4. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Заказчика и для Поставщика.

5. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по Договору и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

6. Настоящий Акт составили и подписали:

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

_________________/ Г.В. Родоман /

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»

_________________/ Е.А Владимирская /


ОБРАЗЕЦ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

Заказчик:

Главный врач

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»

_________________/ Г.В. Родоман /

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»

_________________/ Е.А Владимирская /


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .