ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Д-595/14-А

на поставку телефонных и факсимильных аппаратов для нужд

Департамента здравоохранения города Москвы




г. Москва "15" октября 2014 г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о Департаменте здравоохранения города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 31.12.2002 г. № 1070-ПП, в лице руководителя Хрипуна Алексея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "КОМУСРИСТАР" (ОГРН 105082, Российская Федерация, г. Москва, Почтовая Б. ул, д. 36, стр. 6-7-8), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Лазичева Георгия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол № 0173200000514000602-3 от 02 октября 2014г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).

Поставляемый товар должен быть новым, не выставочным экземпляром, не бывшим в употреблении.

1.2.

1.3. Поставщик также обязуется предоставить следующие работы, связанные с поставкой товаров: доставка, погрузочно-разрузочные работы.

1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара и передача товара Заказчику в соответствии с Техническим заданием (приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 283 369,50руб (двести восемьдесят три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 50 (пятьдесят) копеек, в том числе НДС - 18%, 43 225 (сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 86 (восемьдесят шесть) копеек (далее - Цена Контракта).

КБК 054 0909 31Б0103 244 310, бюджет города Москвы.

2.2.    Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации

    2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.

    2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

    2.5. Стоимость доставки, упаковки, расходы по уборке и вывозу упаковочного материла, таможенному оформлению и страхованию и иные расходы Поставщика включены в Цену Контракта.

    2.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 15 настоящего Контракта.

    2.7. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 настоящего Контракта) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.

    2.8. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.

2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).


Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки.

3.2. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме 15 декабря 2014 г.


Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15 июня 1965 г.

4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в приложении 3 к настоящему Контракту.

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня после дня поставки товаров или за его счет.

4.10. В момент передачи товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 5 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.


Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.9. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.


5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом, а также нести ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства РФ,


Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении заказа города Москвы на поставку технических товаров в 2014 году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему Контракту.

6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 1 (один) год с момента поставки.


Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), в соответствии с ПП РФ № 1063 от 25.11.2013 г. «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:


П = (Ц - В) x С,


где:


Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.


7. Размер ставки определяется по формуле:


С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.


8. Коэффициент К определяется по формуле: ,


где:


ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).


При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.


При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.


При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.


7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (на основании ПП РФ № 1063 от 25.07.2014 г.).

7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф. неустойку в размере 0,1 процента от стоимости таких товаров за каждый день с момента Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (на основании ПП РФ № 1063 от 25.07.2014 г.).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.

7.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Контрактом.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.



Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- - в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при невыполнении сроков поставки;

- при поставке товаров, не соответствующих номенклатуре или характеристикам технического задания.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком:

-нарушение сроков поставки товара (партии товара) в нарушение графика поставки более двух раз в течение срока действия настоящего Договора,

- однократная поставка товаров ненадлежащего качества, либо некомплектных, либо с нарушением маркировки, либо без надлежащего пакета документов на сумму более _3_ % от стоимости договора,

-однократная поставка товаров без надлежащей тары и упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковки на сумму более 3% от стоимости товара, либо поставка более 2-х раз в течение периода поставки.


8.2.2. В случае однократной просрочки поставки товара более чем на 10 дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта


9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 71780,00  рублей, что составляет 20 % от начальной максимальной цены Контракта, в форме перечисление денежных средств.

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2014 г.

12.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.


Статья 13. Особые условия


13.1._______________________



Статья 14. Прочие условия


14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

14.2. Контракт заключен в электронной форме (в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки", приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара (Техническое задание)", приложение 4 «Форма 2», приложение 5 "Форма Акта приемки-передачи товара"


14.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.


Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:


Департамент здравоохранения города Москвы


Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43

ИНН 7707089084, КПП 770701001

Плательщик: Департамент финансов города москвы

(Департамент здравоохранения города Москвы, л/с 0305411000450320),

Банк плательщика: Отделение 1 Москва

БИК 044583001, счет: 40201810200000000001



Заказчик:


Руководитель


_____________А. И. Хрипун


«___»__________2014 г.


М.П.


Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью "КОМУСРИСТАР"

ИНН:7706688536 КПП: 770101001

Юридический адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва, Почтовая Б. ул, д. 36, стр. 6-7-8

Почтовый адрес: 105082, , Российская федерация, Москва, ул. Б. Почтовая, д.36, стр. 6-7-8

Телефон: 7-495-7243723

E-Mail: ristar08@yandex.ru

Банковские реквизиты: Московский банк Сбербанка России

БИК: 044525225

Рас/с: 40702810838090000878

Кор/с: 30101810400000000225


Поставщик:

Генеральный директор


________________________Г.Ю. Лазичев




«___»___________2014 г.

М.П.



Приложение № 1

к Государственному контракту

№ Д-595/14-А от "15" октября 2014 г.




СПЕЦИФИКАЦИЯ


Товар    

Кол-во/ед изм

Стоимость за единицу товара (без НДС)    

Общая сумма НДС

Общая сумма c НДС

1

Телефон NEC DTL-32D-1P

10шт

8 899,11

16 018,40

105 009,50

2

Телефон Panasonic KX-TG1711RUB

50шт

731,53

6 583,73

43 160,00

3

Дополнительная трубка Panasonic KX-TGА641

30шт

969,49

5 235,25

34 320,00

4

Телефакс Panasonic KX-FT982

10шт

2 961,36

5 330,44

34 944,00

5

Телефакс Panasonic KX-FL423

10шт

5 587,80

10 058,03

65 936,00


ИТОГО



43 225,86

283 369,50руб



Заказчик:

Департамент здравоохранения
города Москвы


Руководитель


_____________А. И. Хрипун



«___»__________2014 г.


М.П.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «КОМУСРИСТАР»


Генеральный директор


__________________Г.Ю. Лазичев



«___»___________2014 г.


М.П.









Приложение № 2

к Государственному контракту

№ Д-595/14-А от "15" октября 2014 г.








Календарный план




№ п/п    Наименование работ (услуг)    Кол-во (объем)    Срок выполнения работ (услуг)    Примечание

1    Поставка телефонных и факсимильных аппаратов в соответствии со спецификацией     В соответствии со спецификацией    10 рабочих дней со дня заключения контракта    




Заказчик: Поставщик:

_________________ __________________

«___»_______2014 г. «___»________2014 г.


М.П. М.П.
























Приложение №3

к Государственному контракту

№ Д-595/14-А от "15" октября 2014 г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


1.    Предмет договора:

Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для нужд Департамента здравоохранения города Москвы по адресу: Москва, Оружейный пер., д. 43.


2.    Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:


№ п/п    Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)    Характеристики товара    Гарантия качества    Кол-во    Единица измерения

1    Телефон NEC DTL-32D-1P

    Общие характеристики:

Тип – проводной телефон

Категория - РВХ

Громкая связь (спикерфон) – должна быть

Дисплей – должен быть

Функциональные возможности:

Caller ID – должен быть

Счетчик длительности разговора – должен быть

Часы – должны быть

Память:

Набранные номера – не менее 10 номеров

Дисплей:

Расположение – на базе

Тип – монохромный

Разрешение – не ниже 224 х 96

Корпус:

Расположение кнопок – на базе

Цвет – черный

Размеры базового блока (Ш х В х Г) - не более 179 х 112 х 249 мм

Вес базового блока – не более 1200г

Телефон должен иметь не менее 16 многофункциональных клавиш, не менее 16 консольных клавиш с индикацией, не менее 4 клавиш с изменяемой функцией (под дисплеем), должен иметь полнодуплексный спикерфон, должен иметь графический ЖК-дисплей с изменяющимся углом наклона – должен отображать дату и время, набираемый номер, продолжительность разговора, номер и имя вызывающего внутреннего абонента и другую полезную информацию.


    12 месяцев    10     шт.

2    Телефон Panasonic KX-TG1711RUB

    Комплектация – должна быть: 2 Ni-MH аккумулятора типа ААА, АС адаптер для базового блока, телефонный кабель

Аккумулятор:

Время работы в режиме ожидания – не менее 170 часов

Время работы в режиме разговора – не менее 15 часов

Основные характеристики:

Определитель номера – должен быть

Цвет – черный

    12 месяцев    50    шт.

3    Дополнительная трубка Panasonic KX-TGА641

    Общие характеристики:

Комплектация – должна быть трубка

Рабочая частота – не менее 1880-1900 МГц

Стандарт – должен быть DECT/GAP

Радиус действия в помещении/на открытой местности – не менее 50/300 м

Конструкция:

Дисплей – должен быть на трубке (монохромный с подсветкой)

Подсветка кнопок на трубке – должна быть

Функциональные возможности:

АОН/Caller ID – должен быть/должен быть, журнал не менее, чем на 50 номеров

Громкая связь (спикерфон) – должна быть

Сервис коротких сообщений (SMS) – нет

Громкая связь (спикерфон) – должна быть

Внутренняя связь (интерком) – между несколькими трубками

Конференц-связь (между базой, трубкой/трубками и внешним абонентом) – должны быть

Память:

Ускоренный набор – нет

Встроенная телефонная книга – должна быть не менее, чем на 100 номеров

Память набранных номеров – не менее 5

Питание:

Время работы трубки (режим разговора/режим ожидания) – не менее 18/170 ч

Количество аккумуляторов – не менее 2

Формат – ААА

Тип аккумулятора – Ni-MH

Емкость аккумулятора – не менее 550 мАч

Дополнительно:

Полифонические мелодии – должны быть

Другие функции и особенности – должны быть будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, ответ поднятием трубки с базы

Дополнительная информация – дополнительная трубка к DECT телефонам: KX-TG6411,

KX-TG6412, KX-TG6421, KX-TG6422.

    12 месяцев    30    шт.

4    Телефакс Panasonic KX-FT982

    Формат бумаги – рулонная

Тип печати – на термобумаге

Трубка – проводная

Копир – должен быть

Характеристики:

Скорость модема – не менее 9,6 Кбит/с

Скорость печати – не менее 4 стр./мин

Количество тонов печати – не менее 64

Рассылка факсов – должна быть (до 20 адресатов)

Отложенная передача факса – должна быть

Память полученных факсов – не менее 28 стр.

Функции телефонии:

Телефония – должны быть АОН/Caller ID/, автодозвон, записная книжка

Общие характеристики:

Индикатор замены бумаги/картриджа – должен быть

Вместимость лотка автоподачи – не менее 10 стр.

Габариты – не более 352 х 121 х 224 мм.

    12 месяцев    10    шт.

    Телефакс Panasonic KX-FL423

    Скорость печати, стр./мин – не менее 10

Емкость лотка – не менее 250 листов

Прием информации при отсутствии бумаги – не менее 100 листов

Уровней полутонов – не менее 64

Тип дисплея – не менее 16 знаков, 2 строки

Телефонный справочник (записей) – не менее 100

Автоподатчик (листов) – не менее 15

Автоматическая рассылка (число адресатов) – не менее 3 х 20

Автодозвон – должен быть

Ускоренный набор номера – не менее 20

Цвет корпуса – черный

Определитель номера – АОН и Caller ID

Размеры (Д х Ш х В) – не более 360 х 220 х 360 мм

Вес изделия – не более 9,2 кг

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Формат бумаги – А4

Скорость передачи данных – не менее 33,6 кб/сек

    12 месяцев    10    шт.


3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – в соответствии с условиями контракта при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.

5. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.

7. Место поставки продукции и условия допуска:

Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, Оружейный пер., д. 43.

8. Сроки поставки продукции:

Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): в течение 10 дней от даты подписания договора.








Заказчик: Поставщик:

_________________ __________________

«___»_______2014 г. «___»________2014 г.


М.П. М.П.































Приложение № 5

к Государственному контракту

№ _____от «___»____________2014 г.





АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва     "____ "_________    20___ г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование организации)

в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и    ,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице    ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом N    от "    "    20    г.

(далее - контракт) исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), а именно:_________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.    Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть

выполнены (оказаны)"    "    20    г., фактически выполнены (оказаны)

"    "    20    г.

4.    Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта

_______________________________________________________________________

6.    В соответствии с п.    Контракта сумма штрафных санкций

составляет    (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ

САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит:    .

7.    ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ

С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ

_______________________________________________________________________

Сдал:    Принял:

Поставщик    Заказчик

МЛ.    МЛ.




Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .