ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Д-213/14

на поставку, монтаж и обучение персонала для работы на автоматизированном технологическом оборудовании для временного хранения необеззараженных медицинских отходов класса «Б» и «В» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы в целях проведения мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами, предусмотренных в 2014 году Государственной программой города Москвы «Столичное здравоохранение» на 2012-2016 гг. (2)


г. Москва "09" июля 2014 г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя департамента Голухова Георгия Натановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «СтилМед», ОГРН/1127746751967, находящееся по адресу105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100 корпус 1, Бизнес-центр EastGate, офис 3032, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Левкович Ларисы Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения поставщика ЗАО «СтилМед» (путем проведения аукциона в электронной форме), протокол № 2 от 25.06.2014 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить учреждению-Получателю, по адресу поставки и в срок, указанные в Графике поставки (Приложение 2 к Контракту) оборудование холодильно-морозильное т.м. FOSTER – морозильник, тип EP700L (Foster Refrigerator, Великобритания). Поставка включает в себя доставку, монтаж, сдачу в эксплуатацию и обучение персонала для работы на поставленном оборудовании холодильно-морозильном т.м. FOSTER – морозильник, тип EP700L (Foster Refrigerator, Великобритания) (далее – товар), в объеме, установленном в Техническом задании и в соответствии с требованиями Технического задания (приложение 3 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять товары и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику, а именно учреждению-Получателю, по адресу поставки и в срок, указанные в Графике поставки (Приложение 2 к Контракту) и подписание Поставщиком и Заказчиком на весь объем поставляемого товара, указанный в Спецификации – приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью, Акта приемки-передачи товара – Приложение № 4 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью, с учетом положений п. 4.9 Контракта).

1.3. Страной происхождения поставляемого товара является Великобритания.

Документы, подтверждающие страну происхождения:

- Сертификат соответствия № C-GB.АГ23.В.03241. Срок действия сертификата соответствия с 09.06.2012 г. по 08.06.2017 г.;

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

1.4.1. Монтаж, сдачу в эксплуатацию и обучение персонала для работы на поставленном оборудовании.

В срок в течение 30 дней с момента поставки товара

1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов


2.1. Цена Контракта составляет 7 176 192,01 (Семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто девяносто два) рубля 01 (Одна) копейка, в том числе НДС - 18% - 1 094 673,36 (один миллион девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 36 (Тридцать шесть) копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.

2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 15 Контракта, в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик производит выплату Поставщику авансового платежа в размере 1 435 238,40 (Один миллион четыреста тридцать пять тысяч двести тридцать восемь) рублей 40 (Сорок) копеек, в т.ч. НДС 18 % - 218 934,67 (двести восемнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 67 (шестьдесят семь) копеек, что составляет 20% от Цены Контракта, указанной в п.2.1 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты регистрации Контракта в Реестре контрактов Федерального казначейства, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика, на основании выставленного Поставщиком счета на перечисление авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Контракта.

2.5.2. Оплата оставшейся цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных документов: Акта приемки передачи товара, Акта ввода в эксплуатацию, товарно-транспортных накладных, счетов/счетов фактур, оформленных в соответствии с п. 4.9. Контракта.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате оставшейся цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем остаточную стоимость Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Контракта.

2.7. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса (данный пункт включается только в контракты, предметом которых является поставка товаров, указанных в пункте 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

2.8. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), погрузочно-разгрузочных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению включены в Цену Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 настоящего Контракта.

2.9. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

Оплата Заказчиком в данном случае производится после ввода в эксплуатацию, проведения инструктажа/обучения технического персонала учреждения-Получателя работе и обслуживанию на поставленном оборудовании, на основании надлежаще оформленных документов: Акта приемки передачи товара, Акта ввода в эксплуатацию, товарно-транспортных накладных, счетов/счетов фактур, оформленных в соответствии с п. 4.9. Контракта.

2.10. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара (и оказанию сопутствующих услуг) аванс возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.

Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.

2.11. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Статья 3. Сроки поставки


3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.


Статья 4. Порядок приемки товаров


4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (в соответствии с Техническим заданием (приложение 3 к настоящему Контракту).

4.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными Товара, указанными в Техническом задании. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 настоящего Контракта.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика или за его счет в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров.

4.9. В день поставки товаров, Поставщик представляет учреждению – Получателю комплект оригиналов товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт ввода в эксплуатацию, составленной по форме приложения № 5 к Контракту, подписанный Поставщиком в трех экземплярах, документы, сопровождающие поставку: сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

По итогам приемки Товара и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, изложенных в Контракте, после выполнения обучения персонала учреждения-Получателя работе на поставленном оборудовании учреждение – Получатель подписывает Акт ввода в эксплуатацию поставленного товара и товарно-транспортные накладные.

Поставщик передает один экземпляр подписанного учреждением-Получателем и Поставщиком Акта ввода в эксплуатацию, подписанные учреждением-Получателем и Поставщиком товарно-транспортные накладные, подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах, счета/счета-фактуры Заказчику.

С учетом положений п.п. 4.10. – 4.13. Контракта, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.10. Не позднее 15 дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

(Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.)

4.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в п. 4.9 Контракта.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товаров Акт ввода в эксплуатацию на весь объем поставляемого товара, указанный в Спецификации – приложение № 1 к Контракту, оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).


Статья 5. Права и обязанности Сторон


5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.10. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.10.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.9 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта. (В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.


Статья 6. Гарантии


6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с Техническим заданием.

6.2. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается Техническим заданием.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.


Статья 7. Ответственность Сторон


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного, Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в следующих случаях:

1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;

2. Не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления указанного).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.

7.7. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.4. Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Поставщиком с субпоставщиком пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.


Статья 8. Порядок расторжения Контракта


8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

- 8.1.1 Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.1.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий контракта, в том числе:

- нарушил срок поставки товара более чем на 60 (Шестьдесят) дней;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями Контракта в установленный Заказчиком срок;

- не предоставил в установленные Контрактом сроки действующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту взамен обеспечения утратившего свою силу и/или надлежащим образом не обеспечивающего исполнение Поставщиком своих обязанностей по Контракту;

- нарушил установленные в Контракте сроки исполнения гарантийных обязательств, по поставленному товару более чем на 7 (Семь) дней;

- если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (части товара), выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, и по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Контракта;

- в случаях, если Поставщик отказался от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.4. настоящего Контракта.

8.1.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.1.4. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.1.5. Поставщик вправе, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного отказа Получателя от приемки товара, при этом Контракт может быть расторгнут не ранее 30 (Тридцати) дней с даты такого отказа;

- нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, более чем на 180 (Сто восемьдесят) дней.

8.1.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для расторжения Контракта в одностороннем порядке в случаях, когда такое расторжение допускается законом или настоящим Контрактом, одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведомлении, а, в случае, если такая дата не указана или не применима – на десятый день с даты получения уведомления другой стороной.

8.1.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

8.2. Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.


Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта


9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 1 449 735,76 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 76 (семьдесят шесть), что составляет 20 % от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме безотзывной банковской гарантии.

Срок действия данного обеспечения – по «06» октября 2015 года включительно.


Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

9.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от 04.07.14 № БГ181119330-2014, выданной Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий банк «Владикавказский Коммерческий банк» (указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и соответствующей требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы


10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 11. Порядок урегулирования споров


11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта


12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2014 г.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.


Статья 13. Прочие условия


13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки", приложение 3"Техническое задание", приложение 4 "Форма Акта приемки-передачи товара», приложение 5 «Форма Акта ввода в эксплуатацию».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 14. Бюджетные риски

14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.

14.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.3. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4. настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.5. В случае, если исполнение Контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.

(данный пункт включается в контракты, заключенные на срок не менее чем три года и его цена составляет или превышает 1 миллиард рублей).


Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Заказчик:

Адрес:

Департамент здравоохранения города Москвы, 127006, г. Москва, Оружейный пер., д.43

ИНН 7707089084, КПП 770701001

Плательщик: Департамент финансов города Москвы

(Департамент здравоохранения города Москвы, Л/с 0305411000450320),

Банк плательщика: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва)

БИК 044583001, счет: 40201810200000000001












Заказчик


Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы

_________________ Г.Н. Голухов

М.П.

Поставщик: ЗАО «СтилМед»

Адреса:

- юридический: 107113 г. Москва, ул. Маленковская д. 14, корп. 3 пом. 4/4

- фактический: 105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100 копус 1, Бизнес-центр EastGate, офис 3032

Телефон (495) 762-35-45, 8(965) 429-93-03, факс (495) 918-75-41

Электронный адрес: info@steel-med.ru

ОГРН 1127746751967

ИНН 7718902576

КПП 771801001

БИК 044525976

р/с 40702810222000038915, АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

Корреспондентский счет 30101810500000000976

в Операционном управлении Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва


Поставщик


Генеральный директор

ЗАО «СтилМед»

_________________ Л.П. Левкович

М.П.





















Приложение № 1

к Контракту № Д-213/14

от «09» июля 2014 года



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Государственного контракта № Д-213/14 от «09» июля 2014 года




п/п

Наименование товара, страна происхождения

Ед. измер.

Кол-во

Цена

Сумма (руб.)

Ставка НДС

Сумма НДС (руб.)

Всего (руб.)

1

Оборудование холодильно-морозильное т.м. FOSTER – морозильник, тип EP700L (Foster Refrigerator, Великобритания)

Шт.

17

357 736,39

6 081 518,65

18 %

1 094 673,36

7 176 192,01

                                    ИТОГО (в т.ч. НДС): 7 176 192,01 руб.

                                     НДС 18%: 1 094 673,36 руб.



Заказчик


Руководитель Департамента здравоохранения

города Москвы

_________________ Г.Н. Голухов

м.п.

                            


Поставщик


Генеральный директор

ЗАО «СтилМед»

___________________ Л.П. Левкович

м.п.


Приложение № 2

к Контракту № Д-213/14

от «09» июля 2014 года





График выполнения обязательств


№ этапа

Наименование Товара

Срок завершения поставки

Наименование учреждения-получателя

Адрес Поставки

1

Оборудование холодильно-морозильное т.м. FOSTER – морозильник, тип EP700L (Foster Refrigerator, Великобритания)

60 дней с момента подписания

В соответствии с планом распределения

В соответствии с планом распределения




Заказчик


Руководитель Департамента здравоохранения

города Москвы

_________________ Г.Н. Голухов

м.п.

                            


Поставщик


Генеральный директор

ЗАО «СтилМед»

___________________ Л.П. Левкович

м.п.

















Приложение № 3

к Контракту № Д-213/14

от «09» июля 2014 года



Техническое задание



Технологическое оборудование для хранения отходов ЛПУ классов «Б» и «В»



п/п

Наименование характеристики

Требования технического задания

Значение, предлагаемое участником

1

Общая характеристика и комплектация

Оборудование холодильно-морозильное т.м. FOSTER – морозильник, тип EP700L (Foster Refrigerator, Великобритания)


Автоматизированная система для временного хранения необеззараженных медицинских отходов классов Б и В

17 шт.

17 шт.

1.1.

Принцип действия

Принцип действия должен обеспечивать накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В в размерах потребности накопления в установленную единицу времени и временное хранение при специальных температурных условиях

Принцип действия обеспечивает накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В в размерах потребности накопления в установленную единицу времени и временное хранение при специальных температурных условиях

1.2.

Дополнительные принадлежности

В комплект поставки должны входить все необходимые вспомогательные принадлежности, обеспечивающие работоспособность системы, в том числе внутренние полки для размещения емкостей с медицинскими отходами

В комплект поставки входят все необходимые вспомогательные принадлежности, обеспечивающие работоспособность системы, в том числе внутренние полки для размещения емкостей с медицинскими отходами

2

Функциональные характеристики системы

2.1.

Функциональные возможности и технологические параметры

2.1.1. Система предназначена для хранения любых видов медицинских отходов класса «Б» и «В» (необеззараженных).

2.1.2. Объем загрузки не менее 600 л.

2.1.3. Минимальная температура хранения не должна превышать -21˚С

2.1.4. Максимальная температура хранения отходов должна быть не более -18˚С

2.1.5. Внешние облицовочные панели должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не хуже AISI 340 и иметь минимальное количество технологических зазоров, для облегчения процедур поддержания санитарно-эпидемиологического режима на участках для обеззараживания медицинских отходов.

2.1.6. Внутренняя поверхность камеры хранения должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не хуже AISI 340 и иметь минимальное количество технологических зазоров, для облегчения процедур поддержания санитарно-эпидемиологического режима.

2.2.7 Система должна устанавливаться на мобильном основании с возможностью блокировки для облегчения транспортировки в целях санитарной обработки.

2.1.1. Система предназначена для хранения любых видов медицинских отходов класса «Б» и «В» (необеззараженных).

2.1.2. Объем загрузки 600 л.

2.1.3. -21˚С



2.1.4. -18˚С




2.1.5. Внешние облицовочные панели выполнены из нержавеющей стали марки AISI304L и имеют минимальное количество технологических зазоров, для облегчения процедур поддержания санитарно-эпидемиологического режима на участках для обеззараживания медицинских отходов.


2.1.6. Внутренняя поверхность камеры хранения выполнена из нержавеющей стали марки AISI304L и имеет минимальное количество технологических зазоров, для облегчения процедур поддержания санитарно-эпидемиологического режима.


2.2.7 Система устанавливается на мобильном основании с возможностью блокировки для облегчения транспортировки в целях санитарной обработки.

2.2.

Безопасность системы

2.2.1. Система должна обеспечивать санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность.

2.2.2. Система не должна производить жидких стоков, требующих подключения к канализации.

2.2.3. Система в рабочем состоянии не должна производить газообразных выбросов.

2.2.4. Система должна иметь приспособления для автоматической герметизации камеры.

2.2.5. Контроль эффективности параметров хранения должен осуществляться посредством индикаторов, расположенных на передней панели.

2.2.6. Система не должна использовать в качестве хладагента веществ, запрещенных на территории РФ.

2.2.1. Система обеспечивает санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность.

2.2.2. Система не производит жидких стоков, требующих подключения к канализации.

2.2.3. Система в рабочем состоянии не производит газообразных выбросов.


2.2.4. Система имеет приспособления для автоматической герметизации камеры.

2.2.5. Контроль эффективности параметров хранения осуществляется посредством индикаторов, расположенных на передней панели.

2.2.6. Система не использует в качестве хладагента веществ, запрещенных на территории РФ.

2.3.

Управление системой

2.3.1. Для управления системой и загрузки/выгрузки отходов должно требоваться не более 1 человека.

2.3.2. Блок управления должен быть полностью автоматическим и обеспечивать выполнение основных функций системы без участия оператора.

2.3.3. Система должна иметь возможность свободного программирования оператором, в т.ч. выставление параметров хранения.

2.3.4. Блок управления системой должен обеспечивать оператору полный контроль над температурой хранения.

2.3.1. Для управления системой и загрузки/выгрузки отходов требуется 1 человек.


2.3.2. Блок управления полностью автоматический и обеспечивает выполнение основных функций системы без участия оператора.

2.3.3. Система имеет возможность свободного программирования оператором, в т.ч. выставление параметров хранения.


2.3.4. Блок управления системой обеспечивает оператору полный контроль над температурой хранения.

3

Технические характеристики системы

3.1.

Массогабаритные параметры

3.1.1. Размеры камеры не менее 600 л

3.1.2. Габаритные размеры системы должны позволять размещение в зоне накопления и временного хранения необеззараженных медицинских отходов участков для обеззараживания медицинских отходов в медицинских организациях.

3.1.3. Габаритные размеры системы должны обеспечивать занос в помещение с дверным проемом шириной не более 900 мм.

3.1.4. Нагрузка на плиты перекрытий при эксплуатации установки не должна превышать 700 кг

3.1.1. Размеры камеры 600 л

3.1.2. Габаритные размеры системы позволяют размещение в зоне накопления и временного хранения необеззараженных медицинских отходов участков для обеззараживания медицинских отходов в медицинских организациях.

3.1.3. Габаритные размеры системы обеспечивают занос в помещение с дверным проемом шириной 900 мм.


3.1.4. Нагрузка на плиты перекрытий при эксплуатации установки 700 кг

3.2.

Электропитание

3.2.1. Потребляемая мощность не должна превышать 1100 Вт

3.2.2. Параметры электропитания 230В/50Гц/1 фаза

3.2.1. Потребляемая мощность 1100 Вт


3.2.2. Параметры электропитания 230В/50Гц/1 фаза

4

Общие требования

4.2.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 50444 92

Наличие

Наличие

4.4.

Технический паспорт на русском языке

Наличие

Наличие

4.5.

Инструкция по эксплуатации и инструкция по обслуживанию на русском языке

Наличие

Наличие

4.6.

Обучение медицинского и технического персонала

Поставщик должен провести обучение персонала медицинской организации работе с системой и ее обслуживанию

Поставщик проводит обучение персонала медицинской организации работе с системой и ее обслуживанию

4.7.

Гарантия на оборудование

не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

4.8.

Техническая служба в г. Москве

Наличие.

Инженеры технической службы должны иметь сертификат о прохождении обучения на производственных мощностях завода – изготовителя. Возможность обеспечения планового профилактического обслуживания и квалифицированный ремонт, в случае выхода оборудования из строя в постгарантийный период.

Наличие.

Инженеры технической службы имеют сертификат о прохождении обучения на производственных мощностях завода – изготовителя. Возможность обеспечения планового профилактического обслуживания и квалифицированный ремонт, в случае выхода оборудования из строя в постгарантийный период.



Заказчик


Руководитель Департамента здравоохранения

города Москвы

_________________ Г.Н. Голухов

м.п.

                            


Поставщик


Генеральный директор

ЗАО «СтилМед»

___________________ Л.П. Левкович

м.п.

















Приложение 1

к Техническому заданию

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

п/п

Наименование медицинской организации

Кол-во, шт.

Адрес

1

ГБУЗ г. Москвы «Вороновская больница ДЗМ», стационар

1

г. Москва, пос. Вороновское,

п. ЛМС

2

ГБУЗ г. Москвы «Щербинская городская больница ДЗМ», стоматологическая поликлиника

1

г. Москва, г. Щербинка,

ул. Театральная д.2А

3

ГАУЗ г. Москвы «Троицкая городская больница ДЗМ», дневной стационар (детское отделение)

1

г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5

4

ГАУЗ г. Москвы «Троицкая городская больница ДЗМ», дневной стационар (взрослое отделение)

1

г. Москва, г. Троицк, Сиреневый б-р, д.1

5

ГАУЗ г. Москвы «Троицкая городская больница ДЗМ», взрослая поликлиника

1

г. Москва, г. Троицк, Юбилейная ул., д.5

6

ГБУЗ г. Москвы «Городская больница г. Московский ДЗМ», взрослая поликлиника

1

г. Москва, пос. Кокошкино,

ул. Дзержинского, д.7

7

ГБУЗ г. Москвы «Больница «Кузнечики» ДЗМ», стационар, поликлиника

1

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д.32

8

ГБУЗ г. Москвы «Больница «Кузнечики» ДЗМ», амбулатория

1

г. Москва, пос. Щаповское,

п. Щапово, д.49

9

Филиал по ЗелО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 6)

1

124460, г. Москва, г. Зеленоград,

1-ый Западный проезд, д.8

10

Филиал по ЦАО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 7)

1

105005, г. Москва, ЦАО,

ул. Радио, д. 18

11

Городской клинико-диагностический центр ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 8)

1

107061, г. Москва, ВАО,

Преображенский вал, д. 19

12

Филиал по ЗАО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ»

(бывш. ПТД № 14)

1

121108, г. Москва, ЗАО,

ул. Тарутинская, д. 2

13

Филиал по ЮЗАО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 15)

1

г. Москва, ЮЗАО,

ул. Новаторов, д.17

14

Филиал по СВАО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 18)

1

127254, г. Москва, СВАО,

ул. Гончарова, д.4

15

Филиал по ВАО ГКУЗ г. Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (бывш. ПТД № 21)

1

111399, г. Москва, ВАО,

ул. Металлургов, д.37

16

ГБУЗ г. Москвы «Детская инфекционная клиническая больница № 6 ДЗМ»

1

г. Москва, 3-й Лихачевский пер., д.2Б

17

Территория №2 ГБУЗ г. Москвы «Детская инфекционная клиническая больница №6 ДЗМ» (бывш. ДИБ №4)

1

125008, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 28

ИТОГО: 17








































Приложение № 4

к Контракту № Д-213/14

от «09» июля 2014 года


Форма Акта приемки-передачи товара


________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование организации) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом №____ от «__» ______ 20__ г. Поставщик выполнил все обязательства по ____________________________ (преамбула Контракта).

2. Обязательства Поставщика согласно Контракту должны быть выполнены «__» ______20__ г., фактически выполнены «__» ___________ 20__ г.


3. Поставщик осуществил Поставку, ввод в эксплуатацию _______________________________________________________________(наименование товара)

провел инструктаж/обучение технического персонала _________ (наименование учреждения - Получателя) работе на _________________________________________________________,

(наименование товара)


Акт ввода в эксплуатацию ___________ (наименование товара), подписанный Поставщиком и _____________ (наименование учреждения - Получателя) прилагается.


4. Поставщику подлежит сумма к оплате в размере __________ (____________________________),

В том числе НДС 18% - ______________ (______________________________________________).


Заказчик     

______________ ___________________             

м.п.                                

Поставщик

______________ __________

м.п.

______________________________________________________________________________


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

__________________          _________________

__________________         _________________

___________ /__________/          ___________/__________/                         

МП                  МП



Приложение № 5

к Контракту № Д-213/14

от «___» _________ 20__ года


Форма Акта ввода в эксплуатацию


город Москва                     «____» _________ 20__ года


Мы, нижеподписавшиеся, представитель учреждения-Получателя (далее - Получатель):


Наименование Получателя______________________________________________________

Ф.И.О. представителя Получателя_______________________________________________

Должность представителя Получателя____________________________________________


и представитель Поставщика: ___________________________________________________

Наименование Поставщика_____________________________________________________

Ф.И.О. представителя Поставщика_______________________________________________

Должность представителя Поставщика____________________________________________

составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию __________________ (наименование Товара) согласно ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ № __________ от ____ _______ 20____ года


Тип, модель Товара _______________________________________________________

Серийный номер______________________________________________________________

Гарантийный талон_____________________________________________________________


На территории Заказчика по адресу получателя произведен монтаж и сдача в эксплуатацию поставленного ________________________________________________(наименование Товара)

Требования п. 11.4. Технического задания по подключению оборудования к электросети медицинской организации выполнены в полном объеме.

Соответствие конструкции Товара ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ___________________ (соответствует/не соответствует)

Количество специалистов Получателя, обученных работе на поставленном оборудовании____

Замечания к качеству, комплектности Товара ____________ (наименование товара) согласно условиям Контракта от ________ № _______ отсутствуют.

Документы, указанные в Контракте и сопровождающие поставку Товара, Получателем получены в полном объеме.


(наименование товара) сдал в эксплуатацию (наименование товара) принял в эксплуатацию

________________________________         ___________________________________

Должность                        Должность

________________________________         ___________________________________

Ф.И.О.                             Ф.И.О.

    

________________________________ ___________________________________


Подпись представителя Поставщика:             Подпись представителя Получателя:

_________________________________        ___________________________________

М.П.                            М.П.


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .