ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Д-208/14

на поставку медицинских изделий для лечебно-профилактических учреждений города Москвы


город Москва                     «09» июля 2014г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Департамента Голухова Георгия Натановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ЗАО «Медицинские технологии и инновации», ОГРН 1097746764521, зарегистрированное по адресу: 125364, г. Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3 именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Черкаса Дмитрия Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку расходного материала для внутрисердечных электрофизиологических исследований и лечения нарушения ритма сердца и проводимости для обеспечения лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в 2014 году. (РМ2014-29) (реестровый номер закупки 0173200000514000109, протокол от 25.06.2014 г. № 3, Лот № 1) заключили настоящий контракт о нижеследующем:


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

В настоящем контракте, а также дополнительных соглашениях, актах и иных документах нижеследующие термины и определения означают следующее:

Заказчик:

- государственный заказчик - департамент здравоохранения города Москвы, осуществляющий закупку медицинских изделий для Получателя.

Контракт – настоящий государственный контракт, заключенный по итогам определения Поставщика в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Получатель – лечебно-профилактические учреждения города Москвы в соответствии с планом распределения.

Медицинские изделия – расходный материал для проведения электрофизиологических процедур с использованием высокотехнологических методов исследования и лечения в ассортименте, количестве и по ценам согласно спецификации к настоящему контракту, а также заявке Поставщика на участие в закупке.

Основание для заключения настоящего контракта – настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на право заключения государственного контракта на поставку расходного материала для внутрисердечных электрофизиологических исследований и лечения нарушения ритма сердца и проводимости для обеспечения лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в 2014 году. (РМ2014-29) (реестровый номер закупки 0173200000514000109, протокол от 25.06.2014 г. № 3, Лот № 1).


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является поставка Поставщиком медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) в соответствии с условиями настоящего контракта

1.2. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия в соответствии со спецификацией настоящего контракта, медико-техническим заданием, изложенным в документации о закупке, своим предложением (заявкой), признанным лучшим по итогам определения поставщика.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего контракта и регулируются в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

- осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

- контролировать качество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ.

2.3. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.4. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, Получателя;

- требовать своевременной оплаты исполненных Поставщиком обязательств.

- требовать от Получателя (Получателей) своевременного принятия медицинских изделий;

2.5. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему контракту;

- представить по запросу Заказчика и Получателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

- к установленному контактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных контрактом;

- представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего контракта;

- предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

- незамедлительно предоставить экспертам все необходимые материалы, относящиеся к исполнению контракта, в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертной организации для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

2.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что на момент заключения контракта:

1) в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам


3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ

3.1. Сроки исполнения контракта Поставщиком:

3.1.1. Поставка медицинских изделий осуществляется Поставщиком в течение 60 дней с даты получения заявки от Получателя (количество товара в каждой заявке не более 50% от общего количества), поставка последней партии не позднее 25 декабря 2014 года.

3.2. Порядок поставки (доставки) медицинских изделий Получателю (Получателям):

3.2.1. Поставщик уведомляет Получателя (Получателей) о готовности осуществить очередную поставку в пределах сроков, установленных настоящим контрактом или определенных в соответствии с ним. Получатель обязан назначить и сообщить Поставщику контактных лиц, ответственных за приемку.

3.2.2. Поставщик, в соответствии с установленными в спецификации ассортиментом и количеством медицинских изделий, производит поставку соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

3.2.3. Поставка медицинских изделий осуществляется Поставщиком Получателю (Получателям) в сроки, установленные п. 3.1.1. настоящего контракта, либо определенные в соответствии с данным пунктом.

3.2.4. Доставка медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) производится Поставщиком автомобильным транспортом. Поставщик за свой счет обеспечивает наличие (при необходимости) пропусков в пределы ТТК на грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку медицинских изделий на склад Получателя (Получателей).

3.2.5. Медицинские изделия поставляются в упаковке (таре). Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами на русском языке.

3.2.6. Медицинские изделия принимаются на склад по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя). Факт передачи товара подтверждается подписью Получателя в товарной накладной.

В случае выявления недостатков медицинских изделий в процессе приема стороны оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранениями выявленных недостатков и подписания Получателем товарной накладной.

3.2.7. Поставщик обязан передать Получателю (Получателям) товарную накладную и счет-фактуру одновременно с передачей партии медицинских изделий в соответствии с п. 5.3. настоящего контракта. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарной накладной и счете-фактуре сведений.

3.2.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Получателю после приемки товара Получателем на своем складе и подписания товарной накладной.

3.3. Поставщик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные и отчетные документы, предусмотренные условиями настоящего контракта, подтверждающие исполнение Поставщиком обязательств, в срок не позднее семи календарных дней со дня исполнения соответствующего обязательства.

3.4. Поставщик обязан подтвердить страну происхождения медицинских изделий путем передачи Получателю товарной накладной с указанием страны происхождения по каждой позиции поставляемых медицинских изделий, а также копией (копиями) действующего сертификата (сертификатов) соответствия ГОСТ Р на каждую позицию поставляемых медицинских изделий. Подтверждение страны происхождения медицинских изделий осуществляется в момент передачи медицинских изделий Получателю. В случае если страна происхождения передаваемых Получателю медицинских изделий не соответствует спецификации настоящего контракта, такие медицинские изделия не принимаются Получателем.

3.5. В течение семи календарных дней с момента поставки последней партии медицинских изделий Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику для подписания в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту по форме согласно приложению к настоящему контракту (Приложение №2). В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение пяти рабочих с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту.

3.6. Привлечение субподрядных организаций – допускается. Поставщик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения доставки товара на склад Получателя (Получателей), при этом передача товара Получателю (Получателям) и сдача результатов работ должны осуществляться непосредственно Поставщиком. В случае если доставка товара требует в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующих разрешений или лицензий, Поставщик привлекает субподрядные организации, обладающих такими разрешениями или лицензиями.

В случае если цена настоящего контракта составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, иные контактные данные) обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Поставщиком договор или договоры, общая цена которых составляет более чем десять процентов от цены настоящего контракта.


4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

4.1. Тара и упаковка медицинских изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, обеспечивать сохранность медицинских изделий при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических факторов (дождь, снег, град, низкие и высокие температуры и т.д.).

4.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и, возможно, других языках на верхней и передней сторонах каждой упаковки и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование товара, место назначения, номер контракта, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

4.3. Упаковка сопровождается упаковочным листом на русском языке, содержащим сведения об ассортименте, комплектности и количестве упакованного товара, наименование и адрес Поставщика, Получателя, номер настоящего контракта, а также условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на каждой упаковке.

4.4. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.




5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку медицинских изделий в соответствии с Планом распределения, Спецификацией (Приложение № 1) и Графиком поставки, либо в соответствии с заявками Получателей.

5.1.1. Приемка медицинских изделий Получателем (Получателями) осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 часов).

5.1.2. Поставщик обязан обеспечить поставку медицинских изделий на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Получателя (Получателей). В случае доставки вне времени приема на склад Получатель вправе отказать Поставщику в приеме медицинских изделий и потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов Получателя.

5.2. Разгрузку медицинских изделий с транспорта Поставщика на объекте Получателя (Получателей) производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии медицинских изделий во время разгрузки.

5.3. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии медицинских изделий на склад Получателя (Получателей) с предоставлением Получателю (Получателям):

- товарной накладной в трех экземплярах, два из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), а один экземпляр остается у Получателя;

- счета-фактуры в двух экземплярах для Получателя и Заказчика;

- заверенных печатью Поставщика копий действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии), Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения России (Минздравсоцразвития РФ) на весь ассортимент поставленной партии медицинских изделий, в одном экземпляре каждый документ;

- документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

5.4. Передачу медицинских изделий осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента медицинских изделий. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а медицинские изделия возвращаются Поставщику на устранение выявленных недостатков.

5.5. Получатель, принявший партию медицинских изделий, при отсутствии замечаний обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и один подписанный экземпляр товарной накладной передать представителю Поставщика. Датой приемки медицинских изделий от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Получателем.

5.6. Получатель вправе отказать Поставщику в приеме партии медицинских изделий в момент поставки в случае, если:

- партия медицинских изделий доставлена вне времени приемки товара на склад Получателя (пункт 5.1.1 контракта);

-товарно-сопроводительные документы не оформлены;

-товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 5.3. контракта);

-товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

-поставка медицинских изделий осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

-нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).

5.7. В случае выявления недостатков поставленных медицинских изделий при приеме Поставщик и Получатель оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Медицинские изделия считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Получателем. Акт недостатков поставки медицинских изделий составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя и Заказчика и один для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

5.8. После завершения поставки последней партии медицинских изделий Поставщик обязан передать Заказчику Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего контракта.


6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Цена настоящего контракта составляет 24 329 500,00 (двадцать четыре миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 12 727,27 (двенадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей 27 копеек) рублей в части товара и работ, облагаемых НДС.

Применение НДС по ставке 10% или 0%, Поставщик должен подтвердить документально регистрационным удостоверением, выдаваемым Министерством здравоохранения и социального развития РФ или Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием кода классификации продукции (ОКП) и декларацией соответствия ГОСТ Р.

Расчет цены настоящего контракта приведен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цены за единицу медицинских изделий являются фиксированными и пересмотру не подлежат.

6.2. Цена контракта включает НДС в части товаров, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, страховки, транспортные и прочие расходы Поставщика по доставке медицинских изделий на склад Получателя (Получателей), а также гарантию качества и годности.

6.3. Оплата по настоящему контракту будет осуществляться Заказчиком на установленных настоящим контрактом условиях, но по мере поступления целевого бюджетного финансирования, либо за счет внебюджетных средств Фонда обязательного медицинского страхования.

6.4. Оплата по настоящему контракту за поставку медицинских изделий осуществляется в следующем порядке:

6.4.1. Оплата производится Заказчиком по факту приемки соответствующей партии медицинских изделий на основании отчетных документов (товарных накладных и счетов-фактур), предоставленных Поставщиком.

6.4.2. Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента получения Заказчиком документов, подтверждающих приемку Получателем соответствующей партии медицинских изделий.

6.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, стоимости принятой партии медицинских изделий по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ЗАО «Медицинские технологии и инновации»

ИНН 7733719102, КПП 773301001

Банковские реквизиты: р/с 40702810300300000348, Банк: “ОТП Банк” (ОАО), г. Москва,

к/с 30101810000000000311, БИК 044525311.

Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

6.6. Изменение порядка оплаты, предусмотренного настоящим контрактом, не допускается.


7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий контракта, в том числе:

- нарушил срок поставки товара более чем на 60 дней;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями контракта в установленный Заказчиком срок;

- не предоставил в установленные контрактом сроки действующее обеспечение исполнения обязательств по контракту взамен обеспечения утратившего свою силу и/или надлежащим образом не обеспечивающего исполнение Поставщиком своих обязанностей по контракту;

-нарушил установленные в контракте сроки исполнения гарантийных обязательств, по поставленному товару более чем на 7 дней (если в соответствии с конкурсной/аукционной документацией установлено требование наличия гарантийного срока);

- если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (части товара), выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, и по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта;

- в случаях, если Поставщик отказался от согласования новых условий контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.7 настоящего контракта.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.4. Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.5. Поставщик вправе, отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного отказа Получателя от приемки товара, при этом контракт может быть расторгнут не ранее 30 дней с даты такого отказа;

- нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, более чем на 180 дней.

7.6. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Для расторжения контракта в одностороннем порядке в случаях, когда такое расторжение допускается законом или настоящим контрактом, одна из сторон направляет другой стороне соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведомлении, а, в случае, если такая дата не указана или не применима – на десятый день с даты получения уведомления другой стороной.

7.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Поставщик, подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

7.8. В случае если настоящий контракт заключен на срок не менее, чем три года и его цена составляет или превышает один миллиард рублей и при этом исполнение Контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.


8. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

8.1. Качество медицинских изделий должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим), медицинским требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида действующими нормативами и стандартами России.

8.2. Медицинские изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободными от прав третьих лиц. Медицинские изделия, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них должны быть уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

8.3. Качество медицинских изделий и соответствие их установленным требованиям гарантирует и обеспечивает Поставщик.

8.4. Качество всего ассортимента медицинских изделий, определенного спецификацией к настоящему контракту, Поставщик подтверждает копиями действующих разрешительных документов: сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.1. Поставщик при поставке каждой партии медицинских изделий предоставляет Получателю заверенные своей печатью копии действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р (деклараций о соответствии) и Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РФ (Минздравсоцразвития РФ).

8.4.2. Для соблюдения условий о качестве медицинских изделий Поставщик предоставляет Получателю на каждую партию документ (документы), определяющий условия хранения и транспортировки медицинских изделий.

8.5. Поставщик гарантирует остаточный срок годности (либо срок стерильности, если такой срок предусмотрен конкурсной или аукционной документацией) поставленных Получателю (Получателям) медицинских изделий не ранее «30» ноября 2015 г.

8.6. Гарантии Поставщика не распространяются на медицинские изделия, хранение которых проводилось Получателем (Получателями) с нарушением установленных условий хранения.

8.7. Претензии по качеству и/или комплектности медицинских изделий, а также по скрытым дефектам изготовления принимаются и устраняются Поставщиком в течение гарантийного срока (срока годности).

8.8. При наличии рекламаций на качество поставленных медицинских изделий Поставщик проводит проверку по указанным фактам и составляется дефектовочный акт между Поставщиком и Получателем, выявившим брак.

8.8.1. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию (рекламацию), провести проверку и дать на нее ответ по существу в течение трех рабочих дней с момента ее получения.

8.9. Бракованные или некомплектные медицинские изделия заменяются Поставщиком на медицинские изделия надлежащего качества в течение 60 дней с момента получения претензии (рекламации) от Получателя. Расходы, связанные с заменой и устранением брака и некомплектности, несет Поставщик.

8.10. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любых своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 года, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств понимаются, в частности:

- нарушение согласованного в настоящем контракте срока поставки товара;

- нарушение сроков выполнение гарантийных обязательств;

- нарушение срока предоставления информации в соответствии с пунктами 2.5, 3.5 настоящего контракта или не предоставление такой информации.

9.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный условиями настоящего контракта или Актом, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 года от стоимости бракованного (некомплектного), а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) товара.

9.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Получателю (Получателям) сертификатов, регистрационных удостоверений, товарной накладной, вместе с товаром, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере, определенном в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 года. Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок. Ответственность за извещение Заказчика, возлагается на Получателя (Получателей).

9.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.5. При задержке Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или из-за отсутствия целевого финансирования.

9.7. Неустойки, пени и штрафы уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии. Претензия высылается в адрес виновной стороны средствами факсимильной связи и почтой по адресу стороны, указанному в настоящем контракте.

9.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права, а также правовыми актами, регулирующими вопросы исполнения городских государственных заказов и действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Ответственность Поставщика не ограничивается размером предоставленного обеспечения исполнения контракта.

9.10. Поставщик обязуется компенсировать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта.

9.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение трех дней со дня предъявления Поставщику соответствующего требования Заказчика.


10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, стороны будут решать в обязательном претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров и в претензионном порядке, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.


11. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, считается заключенным и вступает в силу после его подписания сторонами.

11.2. Срок действия контракта с даты подписания и до 31 декабря года, в котором должна быть произведена поставка товара.

Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия контракта).

11.3. Действие настоящего контракта будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по контракту будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта.


12.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам открытого конкурса, одновременно с контрактом предоставляет Заказчику, а в случае заключения контракта по результатам электронного аукциона, размещает в единой информационной системе документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен документацией о закупке.

В случае, если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 25% и более, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, подтверждающую добросовестность участника в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а так же обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Если Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При получении банковской гарантии участник закупки получает в банке выписку из реестра банковских гарантий.

Обеспечение контракта должно соответствовать следующим требованиям:

- сумма обеспечения – 2 470 000,00 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается;

- срок обеспечения - срок действия обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по контракту должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц.

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, закончило срок действия или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом.

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, указание на стороны контракта, название контракта, срок действия обеспечения контракта и ссылки на протокол закупки, как основание заключения контракта.

Банковская гарантия указывает на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Перечисление суммы залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта должно быть произведено Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

- Наименование получателя: Департамент финансов города Москвы (Департамент здравоохранения города Москвы 2105431000450320);

- ИНН 7707089084, КПП 770701001

- Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения государственного контракта: 40302810900004000060 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва)

- Лицевой счёт: 2105431000450320 БИК: 044583001

-    Назначение платежа: код 02, перечисление суммы залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по контракту № Д-208/14 от «09» июля 2014г.

Внимание: назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно.

Обеспечение контракта может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком настоящего Контракта, в том числе:

- при нарушении Поставщиком сроков поставки медицинских изделий;

- при неисполнении в установленные сроки обязательства по замене или устранению брака и/или некомплектности в поставленных медицинских изделиях;

- при досрочном расторжении контракта или договора поставки по вине Поставщика;

- при неисполнении Поставщиком условий о гарантии качества поставляемого товара;

- при начислении неустойки или штрафа.

При выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями полученное обеспечение контракта возвращается Поставщику в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления Поставщика с приложением документов, подтверждающих факт исполнения обязательств (акт исполнения Поставщиком обязательств по контракту).


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем контракте, рассматриваются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе г. Москвы.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями сторон.

13.3. Настоящий контракт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Спецификация (Приложение № 1).

14.2. Акт об исполнении поставщиком обязательств (Приложение № 2)

14.3. План распределения


15. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

15.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.3. В случае если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в 15.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

15.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Департамент здравоохранения города Москвы, 127006, г. Москва, Оружейный пер., д.43

ИНН 7707089084, КПП 770701001

Плательщик: Департамент финансов города Москвы

(Департамент здравоохранения города Москвы, Л/с 0305411000450320),

Банк плательщика: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва)

БИК 044583001, счет: 40201810200000000001.


Поставщик:

Наименование: ЗАО «Медицинские технологии и инновации»

Юридический адрес: 125364, г. Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3

Фактический адрес: 125364, г. Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3

Тел: +7 (495) 660-93-45, факс: +7 (495) 660-93-46

ИНН 7733719102, КПП 773301001

Банковские реквизиты для оплаты по контракту:

р/с 40702810300300000348, ОАО «ОТП Банк» г. Москва

к/с 30101810000000000311, БИК 044525311


17. КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧИЛИ И ПОДПИСАЛИ

Заказчик     

_______________ / Голухов Г.Н./

м.п.                                






Поставщик

_______________ /Черкас Д.П./

м.п.                        



Приложение № 1

к контракту № Д-208/14

от «09» июля 2014г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

контракта № Д-208/14 от «09» июля 2014г.


п/п

Наименование товара

Срок годности

Модель

Изготовитель

Ед. измер

Кол-во

Цена

Сумма (руб.)

Ставка НДС

Сумма НДС (руб.)

Всего с НДС (руб.)

1.

Гемостатический интродьюсер - Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

Шт.

250

1 970,00

492 500,00

Без НДС

0

492 500,00

1.1

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406108

St. Jude Medical, США

Шт.

100

1.2

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406112

St. Jude Medical, США

Шт.

70

1.3

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

405306

St. Jude Medical, США

Шт.

20

1.4

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406303

St. Jude Medical, США

Шт.

60

2.

Интродьюсер для транссептальной пункции - Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

Шт

150

9 002,75

1 350 412,50

Без НДС

0

1 350 412,50

2.1

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406844

St. Jude Medical, США

Шт.

50

2.2

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406853

St. Jude Medical, США

Шт.

50

2.3

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406845

St. Jude Medical, США

Шт.

20

2.4

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406846

St. Jude Medical, США

Шт.

5

2.5

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406847

St. Jude Medical, США

Шт.

5

2.6

Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсеры катетеры Fast-Cath 406ХХХ

не ранее «30» ноября 2015 г.

406948

St. Jude Medical, США

Шт.

20

3.

Проводник диагностический - Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур, включающих: ангиографию, ангиопластику, тромбоэктомию и стентирование: Проводники

Шт.

60

4 926,00

295 560,00

Без НДС

0

295 560,00

3.1

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур, включающих: ангиографию, ангиопластику, тромбоэктомию и стентирование: Проводники

не ранее «30» ноября 2015 г.

502-520

«Cordis Corporation», США

Шт.

30

3.2

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур, включающих: ангиографию, ангиопластику, тромбоэктомию и стентирование: Проводники

не ранее «30» ноября 2015 г.

502-526

«Cordis Corporation», США

Шт.

30

4.

Набор катетер-электрода управляемого для проведения радиочастотной деструкции (абляции) с орошением широким потоком

Шт.

20

72 993,75

1 459 875,00

10%

3 636,36

1 459 875,00

4.1

Катетер электрофизиологический THERMOCOOL для диагностики и лечения заболеваний сердца, вариант исполнения ThermoCool SF

не ранее «30» ноября 2015 г.

BDI35DFRT

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

20

4.2

Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца, Коннекторы (артикул CFT001)

не ранее «30» ноября 2015 г.

CFT001

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

20

5.

Набор катетер-электрода управляемого навигационного для проведения радиочастотной деструкции (абляции) с орошением и измерением силы прилегания к стенкам сердца

Шт.

50

142 679,75

7 133 987,50

10%

9 090,91

7 133 987,50

5.1

Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболевания сердца: Катетеры-электроды электрофизиологические

не ранее «30» ноября 2015 г.

D132705

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

50

5.2

Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболевания сердца: Электроды-накладки

не ранее «30» ноября 2015 г.

CREFP6

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

50

5.3

Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца, Коннекторы (артикул CFT001)

не ранее «30» ноября 2015 г.

CFT001

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

50

6.

Набор интродьюсера для роботизированной системы

Шт.

50

139 968,50

6 998 425,00

Без НДС

0

6 998 425,00

6.1

Катетер внутрипредсердный управляемый Artisan, с принадлежностями (стерильными колпачками от 1 до 5 шт.)

не ранее «30» ноября 2015 г.

«Хансен Медикал Инк.», США

Шт.

50

6.2

Катетер внутрипредсердный управляемый Artisan, с принадлежностями (стерильными колпачками от 1 до 5 шт.)

не ранее «30» ноября 2015 г.

06196

«Хансен Медикал Инк.», США

Шт.

50

7.

Циркулярный диагностический неуправляемый катетер-электрод для криобаллонной аблации - Инструменты для баллонной криоабляции, вариант исполнения катетер диагностический ACHIEVE

Шт.

15

70 147,00

1 052 205,00

Без НДС

0

1 052 205,00

7.1

Инструменты для баллонной криоабляции, вариант исполнения катетер диагностический ACHIEVE

не ранее «30» ноября 2015 г.

990063-20

«Медтроник КриоКат ЛП.», Канада

Шт.

5

7.2

Инструменты для баллонной криоабляции, вариант исполнения катетер диагностический ACHIEVE

не ранее «30» ноября 2015 г.

990063-15

«Медтроник КриоКат ЛП.», Канада

Шт.

10

8.

Циркулярный диагностический управляемый катетер-электрод для диагностики легочных вен - Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболевания сердца: Катетеры-электроды электрофизиологические

не ранее «30» ноября 2015 г.

35T2515R

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

10

75 845,00

758 450,00

Без НДС

0

758 450,00

9.

Управляемый интродьюсер для транссептальной пункции малой кривизны - Управляемый интродьюсер Agilis NxT в комплектации: Комплект управляемого интродьюсера Agilis

не ранее «30» ноября 2015 г.

408310

St. Jude Medical, США

Шт.

30

61 661,00

1 849 830,00

Без НДС

0

1 849 830,00

10.

Игла для транссептальной пункции - Кататеры-иглы для внутрисердечной перегородки BRK 407ххх

Шт.

50

15 267,50

763 375,00

Без НДС

0

763 375,00

10.1

Кататеры-иглы для внутрисердечной перегородки BRK 407ххх

не ранее «30» ноября 2015 г.

407200

St. Jude Medical, США

Шт.

30

10.2

Кататеры-иглы для внутрисердечной перегородки BRK 407ххх

не ранее «30» ноября 2015 г.

407201

St. Jude Medical, США

Шт.

10

10.3

Кататеры-иглы для внутрисердечной перегородки BRK 407ххх

не ранее «30» ноября 2015 г.

407206

St. Jude Medical, США

Шт.

10

11.

Кабель для подключения аблационных мультиплоскостных катетеров - Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболевания сердца: Кабель

не ранее «30» ноября 2015 г.

39E46R

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

10

8 865,00

88 650,00

Без НДС

0

88 650,00

12.

Кабель для подключения навигационных катетеров - Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболевания сердца: Кабель

не ранее «30» ноября 2015 г.

CR3425CT

«Байосенс Вебстер, Инк.», США

Шт.

10

31 323,00

313 230,00

Без НДС

0

313 230,00

13.

Лечебные мультиплоскостные управляемые катетеры - Инструменты для кардиостимуляции и абляции: Электроды для аблации RF Marinr

не ранее «30» ноября 2015 г.

075302

«Медтроник Инк.», США

Шт.

30

59 100,00

1 773 000,00

Без НДС

0

1 773 000,00


ИТОГО (в т.ч. НДС): составляет 24 329 500,00 (двадцать четыре миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей

НДС: 12 727,27 (двенадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей 27 копеек) рублей


Заказчик                                         Поставщик

______________ /Голухов Г.Н/                                    _____________ /Черкас Д.П

м.п.                                                                м.п.


Приложение №2

к контракту № Д-166/14

от «09» июля 2014г.

АКТ

об исполнении Поставщиком обязательств

по контракту Д-166/14

г. Москва                                                            «___»_______2014 г.

Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Департамента Голухова Георгия Натановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ЗАО «Медицинские технологии и инновации», ОГРН 1097746764521, зарегистрированное по адресу: 125364, г. Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3 именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Черкаса Дмитрия Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта от «___» июня 2014 г. № Д-208/14. Поставщик осуществил поставку медицинских изделий Получателю на сумму ____-___ (_____-___) рублей, в том числе НДС 10% - ___ рублей, дата исполнения обязательств по контракту «___» __________ 20___ г.

2. На момент составления настоящего Акта, поставка медицинских изделий выполнена Поставщиком:

Сведения об объеме исполнения Поставщиком обязательство по поставке

Стоимость фактически поставленных Поставщиком медицинских изделий

В полном объеме

или

Частично

* при заполнении ненужное удалить

_____-______(___-____) рублей

3. Сведения о предъявлении Поставщику штрафных санкций в ходе исполнения контракта:

№ и дата претензии

Сумма предъявленных штрафных санкций по претензии

Сумма штрафных санкций, оплаченных Поставщиком с указанием № и даты соответствующего платежного поручения

Примечание

------------------------

_____-______(___-____) рублей

___________(___-____) рублей по п/п от «__»_____ № _____

------------------

* В случае, если Поставщику штрафные санкции в ходе исполнения контракта не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано – штрафные санкции в период исполнения контракта не предъявлялись.

4. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Заказчика и для Поставщика.

5. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по контракту и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

6. Настоящий Акт составили и подписали:

Заказчик                                             Поставщик

______________ /Голухов Г.Н/                                        _____________ /Черкас Д.П./

м.п.                                                        м.п.

ОБРАЗЕЦ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

Заказчик                                             Поставщик

______________ /Голухов Г.Н/                                        _____________ /Черкас Д.П./

м.п.                                                        м.п.

Приложение №3

к контракту № Д-208/14

от «09» июля 2014г..


План распределения

на расходные материалы для проведения электрофизиологических процедур с использованием высокотехнологических методов исследования и лечения для обеспечения лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в 2014 году. (Заказ № 23)


Наименование медицинского оборудования

Наименование лечебно-профилактического учреждения (Получатель),

адрес поставки

Едзм

Кол-во

Дата поставки

1

Расходный материал для внутрисердечных электрофизиологических исследований и лечения нарушения ритма сердца и проводимости

ГБУЗ города Москвы « Городская клиническая больница №12

Департамента здравоохранения города Москвы »

115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26

Комплект

1

60 дней с даты получения заявки – последняя партия не позднее 25.12.14 г. (количество товара в каждой заявке не более 50% от общего количества)

Итого: 1 комплект



Заказчик                                             Поставщик

______________ /Голухов Г.Н/                                        _____________ /Черкас Д.П./

м.п.                                                        м.п.


Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .