ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Д-126/14-А

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения



г. Москва      «02» апреля 2014г.


Департамент здравоохранения города Москвы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о Департаменте здравоохранения города Москвы (далее – Положение), в лице руководителя Голухова Георгия Натановича , действующего на основании Положения, с одной стороны, и Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС» (ОГРН 1027809211605

, ИНН 780305495, место нахождения: 193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104, корп.6, лит.А, пом. 9-Н ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Гозмана Якова Савельевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № 0173200000514000026 от 21.03.2013) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.    Поставщик обязуется передать Заказчику производимые или закупаемые им канцелярские товары, далее именуемые «Продукция» или «Товар», в ассортименте и количестве согласно спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1), в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого товара (Приложение № 2), в сроки, установленные в графике поставки (Приложение № 3), и выполнить сопутствующие поставке Товара работы, перечисленные в пункте 7 Технического задания на поставку офисной бумаги для нужд Департамента здравоохранения (Приложение № 4).

1.2.    Сопутствующими поставке Товара работами являются погрузочно-разгрузочные работы, укладка Товара на штатные места. Сопутствующие работы осуществляются в сроки, установленные в графике поставки.

1.3.    Поставка Товара и выполнение сопутствующих поставке Товара работ осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки Товара является доставка Товара Заказчику по адресам Получателей (Приложение № 4).

1.4.     Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.5.    Заказчик обязуется принять указанную Продукцию и сопутствующие поставке работы и оплатить их в установленных Контрактом порядке, форме и размере.


2.    ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.    Цена Контракта определяется на основании спецификации поставляемых товаров и 203 320 (двести три тысячи триста двадцать) рублей, в том числе НДС 18% 31 014 (тридцать одна тысяча четырнадцать) рублей 92 копейки.

2.2.    Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации по коду бюджетной классификации (КБК): 054 0909 35459Б0 244 340.

2.3.    Цена, указанная в пункте 2.1 Контракта, включает стоимость товара, расходы на транспортировку, cтрахование, указывается на условиях поставки DDP Москва, включая все налоги, таможенные пошлины, платежи, выплаченные или подлежащие выплате в соответствии с «ИНКОТЕРМС-2000», в том числе стоимость продукции, стоимость страховки, тары, упаковки, отгрузки и доставки до Заказчика, сопутствующих поставке работ, расходы на обеспечение гарантии качества и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.    Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.5.    Оплата Цены Контракта производится партиями за фактически поставленный Товар по заявкам Заказчика с учетом графика поставки, путем перечисления денежных средств согласно перечисленных в настоящем пункте отчетных документов на оплату с лицевого счета Заказчика на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 14 настоящего Контракта, за счет средств Федерального бюджета и бюджета города Москвы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год. Оплата производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета, при наличии поступления бюджетных средств на целевой счет Заказчика. Основанием для выставления счета является получение Заказчиком Товара, передача ему отчетных документов:

– счетов-фактуры;

– товарной накладной ТОРГ-12 на Продукцию с указанием номера Контракта и с отметкой о передаче Товара.

2.6.    Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 14 настоящего Контракта в адрес Поставщика.

2.7.    В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.


3.    СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.    В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Каждая партия Товара отгружается Заказчику единовременно (одномоментно) в срок, установленный графиком поставки, исчисляемый с момента получения заявки Заказчика, направляемой Поставщику по средствам почтовой, электронной или факсимильной связи с отметкой о вручении (прочтении/отправке) в период с момента заключения Контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки каждой партии Продукции в пределах срока, установленного Приложением № 3. Момент поставки каждой партии Товара подтверждается отметкой в товарной накладной, удостоверенной подписями ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

3.2.    Объем поставки по заявке Заказчика может корректироваться от указанных количеств Товаров, указанных в графике поставки, в пределах необходимого страхового запаса объема поставки Товаров в количестве указанного в графике поставки.

3.3.    Доставка Товара производится путем его отгрузки транспортом Поставщика по адресам Получателей, указанных в Приложении № 3 к Контракту.

3.4.    Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.5.    Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме завершается датой сдачи-приемки последней партии Товара, но не позднее 25 ноября 2014 года.


4.    ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1.    Приемка Продукции осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки:

    соответствия поставленных Товаров комплектности, указанной в товарно-транспортных накладных, прилагаемых к поставленным Товарам;

    качественных и функциональных характеристик поставляемого Товара на соответствие требований, указанных в Приложении № 2 к настоящему Контракту;

    отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Приложении № 2 к настоящему Контракту, что оформляется подписанием Сторонами дополнительного соглашения к Контракту в порядке, предусмотренном пунктом 11.2 настоящего Контракта.

4.2.    В день отгрузки каждой партии Товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарной накладной и счет - фактуры, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.    По факту приемки Продукции Заказчик подписывает в 2-х экземплярах представленные Поставщиком товарно-транспортные накладные на поставленный Товар с проставлением даты приемки.

4.4.    Днем полного исполнения обязательств по поставке каждой партии Продукции считается дата приемки Продукции и сопутствующих работ согласно отчетных документов (п. 2.5 Контракта), подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.

4.5.    Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

4.6.    Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

4.7.    Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок службы.

4.8.    Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.9.    Продукция должна упаковываться в тару (упаковку), отвечающую требованиям технических условий и обеспечивающую сохранность Продукции при ее транспортировке и хранении. Тара (упаковка) Продукции подлежит возврату Поставщику. Залоговые суммы за тару (упаковку) не взыскиваются.

4.10.    Приемка Продукции, поступившей к Заказчику, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится на складе Заказчика в момент вскрытия тары.

4.11.    Выборочная (частичная) проверка количества и качества Продукции с распространением результатов проверки какой-либо части Продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Сторон.

4.12.    При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей Продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Продукции (п. 6.1. Контракта), уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара.

4.13.    Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

4.14.    Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных и передачи ему счетов-фактур в установленные в Контракте сроки.


5.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.    Заказчик вправе:

5.1.1    Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2    Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.5 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3    Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4    Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товара и выполнения сопутствующих работ.

5.1.5    Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.6    Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2.    Заказчик обязан:

5.2.1.    Совершить необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2.    Совершить необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие сопутствующих работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.3.    Своевременно оплатить поставленный Товар, в том числе сопутствующие работы в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.2.4.    Провести экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, предоставленных Поставщиком, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.5.    Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6.    При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.7.    В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного в пункте 5.2.5 Контракта срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8.    При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.9.    Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.10.    Требовать от Поставщика при наличии оснований оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при окончании срока действия Контракта, повлекшего прекращение обязательств Сторон по Контракту, в следующем порядке:

5.2.10.1.    В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10.2.    При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.11.    При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2.12.    Назначить ответственного представителя по Контракту.

5.3.    Поставщик вправе:

5.3.1.    Требовать подписания в соответствии с п. 3.1. настоящего Контракта Заказчиком отчетные документы на оплату, представленные на каждую партию поставленного Продукции по настоящему Контракту.

5.3.2.    Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, в том числе сопутствующие работы, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.3.3.    Поставить Товары партиями по согласованию с Заказчиком.

5.3.4.    Представить Заказчику входе исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта.

5.3.5.    Изменить в ходе исполнения Контракта способ обеспечения исполнения Контракта.

5.3.6.    Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

5.4.    Поставщик обязан:

5.4.1.    Поставить Продукцию в соответствии с п. 1.1 Контракта.

5.4.2.    Сдать поставленную Продукцию и сопутствующие работы с передачей отчетных документов на оплату (п. 2.5 Контракта) уполномоченному представителю Заказчика.

5.4.3.    Предоставить Заказчику сертификаты качества и гигиенические, гарантийные талоны, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.4.    Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.4.5.    Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.6.    Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7.    Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.8.    Назначить ответственного представителя по Контракту.

5.5.    Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1.    В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании заявителя этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2.    Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3.    Отсутствует у руководителя, а также у членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера организации судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена), не применено в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Отсутствует с Заказчиком конфликта интереса (п. 9 ст. 31 Закона).

5.5.4.    Не состоит в реестре недобросовестных Поставщиков.


6.    Гарантии

6.1.    Поставляемая Продукция должна соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Контракта, иным обычно предъявляемым требованиям, и должна аттестовываться по категориям качества данного вида продукции.

6.2.    Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемой Продукции сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), установленными для данного вида продукции, которые отправляются вместе с Товаром.

6.3.    Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и выполнения сопутствующих поставке Товара работ со дня приемки Продукции и работ согласно акту сдачи-приемки товара и сопутствующих работ в течение всего гарантийного срока, составляющего 12 (Двенадцать) месяцев.

6.4.    Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Контракту, является новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

6.5.    Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной или не будет соответствовать условиям Контракта, не достигнет обусловленной производительности либо утратит ее не по вине Заказчика, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить дефектную Продукцию исправной, поставленной в согласованные Сторонами сроки.

6.6.    При установлении обстоятельств, предусмотренных п. 6.4 настоящего Контракта, нарушения других требований настоящего Контракта к качеству поставляемого Товара в рамках гарантийного срока, Поставщиком осуществляется замена поставленного Товара в срок, указанный в п. 6.8 настоящего Контракта.

6.7.    Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

6.8.    Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока в течение 10 календарных дней с момента поступления соответствующей письменной заявки Заказчика, направляемой Поставщику по средствам почтовой, электронной или факсимильной связи с отметкой о вручении (прочтении/отправке) в период с момента заключения Контракта.

6.9.    В случае замены некачественного Товара гарантийный срок Товара продлевается на количество времени, затраченного на замену Товара.


7.    Ответственность Сторон

7.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.    Заказчик не несет ответственности за просрочку платежей, вызванную не перечислением соответствующих сумм из бюджета города Москвы.

7.3.    За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, указанных в п. 7.4. Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафа в виде фиксированной суммы согласно п. п. 4, 5. Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 1063-ПП).

7.4.    В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке партии Товаров в срок, установленный графиком поставки, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить Заказчику неустойку (пени), начисленной за каждый день просрочки обязательства согласно порядка, указанному в п. п. 6, 7, 8 Постановления № 1063-ПП. При этом размер неустойки составляет 1/20 (одна двадцатая) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке партии Товаров на срок более 10 дней размер неустойки (пени) увеличивается до 1/10 (одной десятой) от стоимости Товара, подлежащих оказанию на соответствующем этапе, установленного графиком поставки, за каждый день просрочки.

7.5.    В случае поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 10% (пяти процентов) от стоимости поставленного некачественного Товара, определенной в соответствии со спецификацией поставляемых товаров, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

7.6.    В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 10% (пяти процентов) от стоимости поставленного некомплектного Товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования Товара / приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).

7.7.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.

7.8.    В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 30% (Тридцати процентов) от суммы непоставленного Товара, предусмотренного Контрактом.

7.9.    В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.10.    За неправильную маркировку, либо ее отсутствие Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости поставленной Продукции с неправильной маркировкой.

7.11.    Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта, или по вине другой Стороны.

7.12.    Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств в натуре в пределах срока действия настоящего Контракта.

7.13.    Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.14.    В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.15.    Неустойка (штраф, пени) уплачивается Поставщиком по следующим реквизитам:

Получатель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ л/с:2105431000450320)

ИНН: 7707089084 КПП: 770701001 ОГРН: 1037707005346

Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения государственного контракта: 40302810900004000060 в Отделение 1 Москва

БИК: 044583001


8.    Порядок расторжения Контракта

8.1.    Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона.

8.2.    Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3.    Для расторжения Контракта по соглашению Сторон заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении настоящего Контракта с указанием срока его расторжения. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4.    Требование о расторжении Контракта может быть заявлено заинтересованной Стороной в арбитражный суд города Москвы только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо неполучения ответа в установленный срок.

8.5.    Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд города Москвы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.5.1.    При нарушении Поставщиком более чем на 2 (Два) рабочих дня сроков поставки любой партии товара или сроков исполнения сопутствующих работ, предусмотренных графиком поставки.

8.5.2.    Неисполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки поставленного Товара, предусмотренный п. 4.12 настоящего Контракта в установленные сроки.

8.5.3.    Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.5.4.    Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.5.5.    Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.5.6.    Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5.7.    Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.

8.5.8.    В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6.    В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленных Поставщиком товаров. На основании сверки Стороны производят взаиморасчеты.

8.7.    Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.8.    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения условий Контракта Поставщиком:

8.8.1.    Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 30 (тридцати) дневный срок.

8.8.2.    Неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.9.    Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения условий Контракта Заказчиком:

8.9.1.    Неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.9.2.    Неоднократной невыборки товаров.

8.10.    Порядок расторжения Заказчиком Контракта в одностороннем порядке:

8.10.1.    Заказчик, в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе и надлежащим образом уведомляет Поставщика о принятом Заказчиком решении (направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику).

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу Поставщика, указанному в контракте

8.10.2.    Контракт считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10.3.    При невозможности получения подтверждения о надлежащем уведомлении Поставщика датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.10.4.    Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10.5.    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

Данное положение не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством и п. 8.8.2. настоящего Контракта являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.11.    Порядок расторжения Поставщиком Контракта в одностороннем порядке:

8.11.1.    Поставщик, в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляет решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и надлежащим образом уведомляет Заказчика о принятом Поставщиком решении (направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику).

8.11.2.    Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.11.3.    Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12.    Порядок проведения экспертизы:

8.12.1.    Экспертиза результатов, предусмотренных п. 5.2.4 Контракта, может проводиться Заказчиком своими силами (далее – Контрактная служба Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

8.12.2.    На основании решения Заказчика Контрактная служба Заказчика или выбранная им независимая экспертная организация осуществляет выборочный контроль качества Товара на соответствие его требованиям, указанным в разделе 6 Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта.

8.12.3.    Результаты исследований оформляются Актами экспертизы независимой экспертной организации.

8.12.4.    В случае, если результаты экспертизы подтвердят несоответствие Товара требованиям, указанным в разделе 6 Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта, то расходы на проведение экспертизы Заказчиком возлагаются на Поставщика.

8.12.5.    В случае, если после осуществления выборочного контроля качества Товара будет выявлено его несоответствие требованиям, указанным в разделе 6 Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта, Заказчик вправе отказаться от приема всей партии Товара и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае Поставщик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней вывезти весь Товар с территории Заказчика.

8.12.6.    Информация об изменении или о расторжении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения Контракта.


9.    Обеспечение исполнения Контракта

9.1.    В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Поставщика в соответствии с требованиями ст. 96 Закона, в размере, указанном в пункте 9.2. настоящего Контракта (далее обеспечение настоящего Контракта).

9.2.    Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту представляется Поставщиком на сумму 20332,00  (двадцать тысяч триста тридцать два) рубля, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Документ, подтверждающий факт предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта с момента внесения обеспечения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.3.    Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту

9.4.     Поставщик на основании ч. 3 ст. 96 Закона определяет способ обеспечения исполнения Контракта:

    перечисляет в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Заказчика денежных средств;

    представляет безотзывную банковскую гарантия.

9.5.    Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок исполнения обязательств Поставщиком согласно п. 3.5 Контракта, включая срок гарантийных обязательств Поставщика.

9.6.    В случае продления срока поставки товара, срока гарантийных обязательств, Поставщик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Контракта соразмерно увеличению срока поставки товара, срока гарантийных обязательств.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.7.    Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания срока поставки товара, если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде перечисления денежных средств. Поставщик обязан не менее чем за 20 (Двадцать) дней до момента истечения срока поставки товара, направить в адрес Заказчика письменный запрос о возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту в связи с истечением срока поставки товара.

9.8.    Обеспечение исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно отвечать следующим условиям:

9.8.1.    Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям ст. 45 Закона.

9.8.2.    Сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и должна быть выражена в российских рублях.

9.8.3.    Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.8.4.    Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.8.5.    Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту и/или расторжения настоящего Контракта.

9.9.    В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая гарантийные обязательства:

9.9.1.    Если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются.

9.9.2.    Если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.

9.10.    Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, представленный Поставщиком должен предусматривать, что в случаях неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии со ст. 7 настоящего Контракта из суммы перечисленного Поставщиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта денежного вклада.

9.11.    Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.


10.    Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.    Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.    При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3.    Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.    Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


11.    Порядок урегулирования споров

11.1.    В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2.    Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3.    В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде г. Москвы или расторжением Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта.

11.4.    До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы или расторжением Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4.1.    Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4.2.    В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Заказчика; наименование, почтовый адрес и реквизиты Поставщика, которому направлена претензия.

11.4.3.    Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4.4.    В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.


12.    Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1.    Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной торговой площадки Контракта, подписанного электронной цифровой подписью Заказчика, Поставщику, и действует до 31 декабря 2014 года.

Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по исполнению условий Контракта, за исключением обязательств Поставщика и прав Заказчика по гарантии качества товара и ответственности за неисполнение (ненадлежащие исполнение) условий Контракта.

Фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках настоящего Контракта обязательств прекращает действие настоящего Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

12.2.    Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3.    Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контакту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.4.    Дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в пункте 12.2. настоящего Контракта.


13.    Прочие условия

13.1.    Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в главе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2.    Контракт заключен в форме электронного документа. Для оптимизации взаиморасчетов по настоящему Контракту Стороны вправе составить настоящий Контракт на основании электронной формы в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт. Заключенный в электронной форме.

13.3.    Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4.    Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном Законом и действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

13.5.    Неотъемлемыми частями Контракта являются:

    Приложение № 1 – Спецификация поставляемых товаров,

    Приложение № 2 – Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара;

    Приложение № 3 – График поставки;

    Приложение № 4 – Техническое задание на поставку канцелярских товаров для нужд Департамента здравоохранения города Москвы.


14.    Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Место нахождения и почтовый адрес:

127006, г. Москва, Оружейный переулок д.43

ИНН 7707089084, КПП 770701001

Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы (Департамент здравоохранения города Москвы л/с 0305411000450320)

Расчетный счет №40201810200000000001 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу

г. Москвы (полное название)

Отделение 1 Москва (краткое),

БИК 044583001

ОКПО 01967336

ОКВЭД 75.11.21

ОКАТО 45286585000

тел.251-83-00

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов

    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК


Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС»Место нахождения и почтовый адрес:

.Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.104, корп.6, лит.А, пом. 9-Н

ИНН 7803054951, КПП 781101001

Банковские реквизиты:

Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 044030653

Р/счет 40702810555230176484

Корр/счет 30101810500000000653

ОКПО 27466755

ОКВЭД 70.20.2 74.84 70.12.3 70.12.2 51.56.1 51.47.37 51.47.23 51.44.4 71.3 70.11.2

ОКАТО 40285565000

тел. (495) 640-53-74


Генеральный директор

_________________/ Я.С. Гозман

    

«___» __________ 2014 г.







Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ









п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. в руб. с НДС

Сумма . в руб. с НДС

1

Бумага офисная категории А формат А4 NAVIGATOR Universal

пачка

1163

173,00

201199,00

3

Бумага для факса Starless

рулон

30

70,70

2 121,00


Итого сумма контракта составляет 203 320 (двести три тысячи триста двадцать) рублей, в том числе НДС 18% 31 014 (тридцать одна тысяча четырнадцать) рублей 92 копейки.


ЗАКАЗЧИК    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов

    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК


Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС»

Генеральный директор

_________________/ Я.С. Гозман

    

«___» __________ 2014 г.




Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ






Наименование товара

Кол.

Ед. изм.

Технические характеристики

Требуемый параметр

Требуемое значение

1. Бумага офисная класса А формата А4 NAVIGATOR Universal

1163

пачка

Плотность, г/м2

не менее 80

Толщина, мкм

не менее 110

Яркость, ISO 2470, %

не менее 112

Жесткость, МD, мНм, ISO 5629

 

в продольном направлении (MD)

не менее 0,44

в поперечном направлении (CD)

не менее 0,18

Шероховатость, мл/мин

не более 250

Непрозрачность, %

не менее 260

Массовая доля золы, %

не более 12

Белизна

 

по ISO 11475, %

выше 168

по ГОСТ, %

выше 99

Удельное электрическое сопротивление, Ом*cм

 

поверхностное

не менее 0,9

объемное

не менее 14Е10

Стойкость поверхности к выщипыванию

 

м

2

г/см3

1,29

Пухлость, г/см3

1,29

Поверхностная впитываемость воды, г/м2

25 ± 5

Косина листов, мм

-

Назначение

для лазерной печати и офисного оборудования

Рарывная длина, км

 

в продольном направлении (MD)

7,85

в поперечном направлении (CD)

3

Срок архивного хранения, лет

200

2. Бумага для факса шириной 210 мм

30

рулон

Плотность, г/м2

не менее 55

Срок архивного хранения, лет

не менее 5

Внутренний диаметр втулки, мм

12

Длина намотки, м

30

Ширина, мм

210

Количество шт./уп.

24


ЗАКАЗЧИК    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов

    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК


Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС»

Генеральный директор

_________________/ Я.С. Гозман

    

«___» __________ 2014 г.


Приложение № 3

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ












п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Адрес поставки

Количество поставки, ед. изм

Примечание

В год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Страховой запас объема поставки

1

Бумага офисная класса А формата А4 NAVIGATOR Universal

пачка (500 л)

пл. Журавлёва, д. 12

1163

407

233

209

314

407

в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика

2

Бумага для факса шириной 210 мм

шт.

пл. Журавлёва, д. 12

30

11

6

5

8

11



ЗАКАЗЧИК    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов

    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК


Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС»

Генеральный директор

_________________/ Я.С. Гозман

    

«___» __________ 2014 г.







Приложение № 4

Техническое задание на поставку

канцелярских товаров для нужд Департамента

здравоохранения города Москвы.

Техническое задание на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


1. Предмет торгов: Поставка офисной бумаги класса А и бумаги для факса для нужд департамента.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 203 320 (Двести три тысячи триста двадцать рублей) рублей 00 копеек.

3. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

4. Код бюджетной классификации Российской Федерации: 054 0909 35459Б0 244 340.

5. Количество поставляемого Товара:

п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

1

Бумага офисная категории А формат А4 NAVIGATOR Universal или эквивалент

пачка

1163

3

Бумага для факса Комус Стандарт или эквивалент

шт.

30

6. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого Товара (Приложение № 2).

7. Сопутствующие услуги, перечень, требования к выполнению:

п/п

Наименование сопутствующей работы

Срок совершения

1

погрузочно-разгрузочные работы

в течение срока поставки продукции

2

укладка товара на штатные места

в течение срока поставки продукции

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке.

8. Требования к поставке товара, объему гарантий качества и сроку гарантий качества:

В рамках исполнения Государственного контракта поставка Товара Заказчику осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Каждая партия Товара отгружается Заказчику единовременно (одномоментно).

Офисная бумага поставляется в пачках по 500 листов, пачки должны быть уложены в коробки по 5 пачек в каждой. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также хранении на складе в нормальных условиях в течение не менее двух лет без изменения свойств и характеристик. Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. На пачки и коробки должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе Товара, а также о Товаре (наименование марки, формат, плотность, количество листов в пачке, количество пачек в коробке).

Бумага для факса должна быть насажена на ролик. Ролики упакованы в термоусадочную пленку и телескопические гофрокороба.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и выполнения сопутствующих поставке Товара работ со дня приемки Продукции и работ согласно акту сдачи-приемки товара и сопутствующих работ в течение всего гарантийного срока, составляющего 12 (Двенадцать) месяцев. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

9. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

1.%2. Поставляемая продукция должна соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Контракта, иным обычно предъявляемым требованиям, и должна аттестовываться по категориям качества и безопасности данного вида продукции.

2.%2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности товаров такого рода, содержащимся в паспортах товара.

%1. Требования соответствия нормативным документам:

Офисная бумага должна быть сертифицирована по международным стандартам: ISO 9002 (качество), ISO 14001, 9001 (экология), ISO 9706 (архивное хранение).

Бумага для факса должна соответствовать ТУ 5457-001-550032139-2010 или иметь характеристики не ниже указанных.

%1. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта:

В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Каждая партия Товара отгружается Заказчику единовременно (одномоментно) в срок, установленный графиком поставки, исчисляемый с момента получения заявки Заказчика, направляемой Поставщику по средствам почтовой, электронной или факсимильной связи с отметкой о вручении (прочтении/отправке) в период с момента заключения Контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки каждой партии Продукции в пределах срока, установленного Приложением № 3. Момент поставки каждой партии Товара подтверждается отметкой в товарной накладной, удостоверенной подписями ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

Объем поставки по заявке Заказчика может корректироваться от указанных количеств Товаров, указанных в графике поставки, в пределах необходимого страхового запаса объема поставки Товаров в количестве указанного в графике поставки.

Доставка Товара производится путем его отгрузки транспортом Поставщика по адресам Получателей, указанных в Приложении № 3 к Контракту

%1. График поставки: в соответствии с графиком поставки (Приложение № 3)

%1. Качественные и колчественные характеристики поставляемых товаров: в соответствии с качественными и функциональными характеристиками поставляемого товара (Приложение № 2)



Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ








п/п

Наименование товаров

Единица измерения

Кол-во

Цена за ед., (руб)

Сумма, (тыс. руб.)

Сумма с учетом 5% снижения, (тыс. руб.)

1

Бумага офисная класса А формата А4 NAVIGATOR Universal или эквивалент

пачка

1163

182,80

212,60

201,97

2

Бумага для факса шириной 210 мм

рулон

30

47,35

1,42

1,35

ИТОГО:

1 193

 

214,02

203,32

Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ






Наименование товара

Кол.

Ед. изм.

Технические характеристики

Требуемый параметр

Требуемое значение

1. Бумага офисная класса А формата А4 NAVIGATOR Universal или эквивалент

1163

пачка

Плотность, г/м2

не менее 80

Толщина, мкм

не менее 110

Яркость, ISO 2470, %

не менее 112

Жесткость, МD, мНм, ISO 5629

 

в продольном направлении (MD)

не менее 0,44

в поперечном направлении (CD)

не менее 0,18

Шероховатость, мл/мин

не более 250

Непрозрачность, %

не менее 260

Массовая доля золы, %

не более 12

Белизна

 

по ISO 11475, %

выше 168

по ГОСТ, %

выше 99

Удельное электрическое сопротивление, Ом*cм

 

поверхностное

не менее 0,9

объемное

не менее 14Е10

Стойкость поверхности к выщипыванию

 

м

2

г/см3

1,29

Пухлость, г/см3

1,29

Поверхностная впитываемость воды, г/м2

25 ± 5

Косина листов, мм

-

Назначение

для лазерной печати и офисного оборудования

Рарывная длина, км

 

в продольном направлении (MD)

7,85

в поперечном направлении (CD)

3

Срок архивного хранения, лет

200

2. Бумага для факса шириной 210 мм

30

рулон

Плотность, г/м2

не менее 55

Срок архивного хранения, лет

не менее 5

Внутренний диаметр втулки, мм

12

Длина намотки, м

30

Ширина, мм

210

Количество шт./уп.

24

Приложение № 3

к Техническому заданию

на поставку офисной бумаги

для нужд Департамента здравоохранения

города Москвы


ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ












п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Адрес поставки

Количество поставки, ед. изм

Примечание

В год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Страховой запас объема поставки

1

Бумага офисная категории А формат А4 NAVIGATOR Universal или эквивалент

пачка (500 л)

пл. Журавлёва, д. 12

1163

407

233

209

314

407

в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика

2

Бумага для факса Комус Стандарт или эквивалент

шт.

пл. Журавлёва, д. 12

30

11

6

5

8

11


ЗАКАЗЧИК    

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы    

_________________/ Г.Н. Голухов

    

«___» __________ 2014 г.




ПОСТАВЩИК


Закрытое Акционерное общество «СТАРЛЕСС»

Генеральный директор

_________________/ Я.С. Гозман

    

«___» __________ 2014 г.



Generated with zakupki.ocutri.com . Powered by Ocutri LLC .